查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益

中铁广州工程局集团有限公司西安地铁10号线一期工程施工总承包3标段项目四分部疏散平台工程公告补遗

陕西 西安市
工程建设
招标公告
发布时间:2023-08-07
手机扫码浏览
微信扫一扫
导出PDF
关注
联系人:
***
标的金额:
***
项目编号:
***
项目进度
2023-08-07
招标 | 中铁广州工程局集团有限公司西安地铁10号线一期工程施工总承包3标段项目四分部疏散平台工程公告补遗
招标详情

中铁广州工程局集团有限公司西安地铁**号线*期工程施工总承包号线*期工程施工总承包3标段项目*分部疏散平台工程

补遗答遗(编号:**-****-********-1

各投标人:

现将我项目经理部疏散平台工程招标文件(招标文件编号:**-****-********)中附件3:拟签订分包合同范本予以更换,具体详见附件

,请悉知。

中铁广州工程局集团有限公司

西安地铁**号线*期工程施工总承包*标*分部

附件:拟签订分包合同范本

编号:中铁广州西安地铁劳务 中铁广州西安地铁劳务—**

西安地铁**号线*期工程施工总承包3标段

*分部疏散平台工程

建设工程施工劳务分包合同

承包人:中铁广州工程局集团有限公司西安地铁**号线*期工程施工总承包3标段项目*分部 分包人:
签订地点:陕西省西安市
签订日期:

建设工程施工劳务分包合同
工程承包人:中铁广州工程局集团有限公司西安地铁**号线*期工程施工总承包3标段项目*分部(以下简称甲方
劳务分包人:(以下简称**
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 疏散平台工程劳务分包事项协商达成*致,订立本合同。

第*条**注册情况
1.1 企业法人营业执照
统*社会信用代码:
法定代表人姓名身份证号:
1.2企业资质证书
资质证书编号
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
1.3 安全生产许可证
安全生产许可证编号:
许可范围:
有效期:

1.4 **为:**为:纳税人。
1.5 准入证号及 准入证号及资信等级 资信等级:

第*条工程概况
2.1工程名称:中铁广州工程局集团有限公司西安地铁**号线*期工程施工总承包3标段项目*分部疏散平台工程 2.2劳务作业地点:陕西省西安市高陵区
2.3劳务分包内容:疏散平台工程,详见附件*《工程量清单》。

第*条分包工作期限
3.1总日历工作天数为:满足建设单位工期要求

3.2暂定开始工作日期:以甲方书面通知为准,暂定结束工作日期:以甲方要求时间为准。具体承包工作期限由甲方根据现场施工生产需要、征 拆情况及其它条件确定,甲方以书面形式通知**,**必须无条件的满足甲方施工工期要求。**应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工 期目标的实现。因**原因造成的工期延误和甲方的损失由**承担;非**原因造成的工期延误,工期顺延。

3.3甲方应根据发包人总工期及分项工期要求下达详细施工计划(含节点计划),**必须严格执行,**应以甲方实际通知为准。

3.4合同执行过程中,因政府、业主或甲方原因导致项目中途临时停工给**造成的人员误工、机械停机损失风险,甲方可承担**部分损失。连续停工时间达7天(含)或*个月内累计时间达**天(含)以上的,对超出部分进行补偿,给**造成的人员误工,按***/天标准进行补偿,根据风险共担原则,甲方只承担停工人工损失总额的**%,剩余**%由**承担;**停工人员的数量,按停工期间甲方每日现场清点人数进 行签字确认;机械停机造成的损失由**自行承担;甲方对**人员误工补偿累计不超过**天。

3.5**实际施工进度不能满足合同项目工期进度要求时,甲方有权调整**的施工任务或安排其他施工队*进场协助**进行施工,协助乙 方施工发生的费用由甲方确定并由**承担;同时不能免除**合同主体责任。

3.6如**因延误工期等严重违约行为导致不能全面履行合同,或被甲方责令退场后拒不退出,甲方将没收履约保证金并保留向**索赔的权 利。

第*条双方驻工地代表
4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,职务:项目经理,负责本工程安全质量监察,进度及质量控制、检查及其它事项,负责审批结算资料等文件,签发或发布相关指令。

4.2 **委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,身份证号:,负责本合同工作内容组织实施,处理施工中的验工计价、签订

补充协议及其他书面往来文件、结算、领取合同价款等相关事宜。

4.3 甲乙双方若需更换驻工地代表,应及时通知另*方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的**驻工地代表和其他 人员,**应予以撤换。

4.4双方约定:甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单,作为施工期间和最终结算、付款的唯*依据,除此之外**持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料,都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最 终确认的效力。

第*条合同价款

5.1合同总价:本合同暂定总价(含增值税)元(大写:人民币元)。其中,不含增值税价款为元(大写:人民币元),增值税 税率为 %,增值税元(大写:人民币元)。此**仅为双方签订合同时暂定**,最终结算以《工程量清单》(附件*)所列细目 的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

5.1.1本合同实行价税分离的原则,税金包含按国家新的税制规定**应缴纳的各种有关税费、规费,**须按照合同约定及时足额提供合规 发票。因**未提供发票,甲方有权拒绝支付相应款项。因**提供的发票不合规或不及时导致甲方不能进行税款抵扣的,由此造成的损失由** 承担,甲方有权在应支付**款项中扣除,不足部分**应向甲方直接支付。

5.1.2由于本合同签订时,甲方无法准确确定**实际适用增值税税率,而**清楚地知道其实际适用增值税税率,因此经双方确认,本合同5 .1中增值税税率是暂按**报价中提出的增值税税率确定,并据此计算合同暂定总价中增值税额;如果因本合同约定增值税税率与**实际适用增 值税税率不*致而造成的增值税额差异风险由**自行承担。

5.1.3**提供的发票必须符合以下要求:1)应提供增值税专用发票,主要包括增值税专用发票抵扣联与发票联且不能折皱,2)提供的发票 必须是真实、合法、合规的发票,能够通过税务机关平台系统认证,符合税务机关差额纳税及进项抵扣有关要求;3)发票填写项目齐全,内容真 实,字迹清楚,不得压线、错格,发票联和抵扣联均需加盖备案的**发票专用章;4)发票中购买方公司名称、纳税人识别码、开户行及账 号、地址电话等信息应填写齐全,并与我公司相关信息*致;5)发票中货物名称或应税劳务、服务内容填写内容应与本合同经济业务内容*致,不得随意改变业务内容;6)发票中税率不得低于本合同约定的增值税税率;7)本月验工计价必须在次月**日前开票,每月开具的发票价税 合计必须与当期《劳务分包验工计价联签单》(或《劳务分包末次结算联签单》)中确定的**验工计价总额金额相*致;8)发票中销售方必须是**名称;9)汇总开具发票且按税务机关要求必须提供《销售货物或者提供应税劳务清单》的,**应使用防伪税控系统开具《销售货物 或者提供应税劳务清单》,并加盖备案的**发票专用章;**)发票备注栏应注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称;**)符合税务 机关对发票开具的其他要求。

5.1.4甲方按照合同约定增值税税率对**验工计价,**应按照合同约定增值税税率向甲方开具增值税发票。如果**实际提供的增值税发 票载明的税率低于合同约定增值税税率,甲方有权按照**实际提供的增值税发票载明的税率计算确定验工计价中应给予**的增值税,原验工计 价中多计的增值税,甲方有权在后续计价或者支付中扣回;如果**实际适用增值税税率大于合同约定增值税税率,甲方仍然按照本合同约定增值 税率计算确定验工计价中应给予**的增值税,**不得以合同给予增值税不足为由要求调加合同总价。

5.1.5**每月验工计价必须在次月**日之前提供符合本合同约定的增值税发票,不能认证的、非法的、不合规的发票*律退回,由此引起的 责任由**负责。**知悉,**按照本合同约定要求提供增值税发票,是甲方对**支付款项的必要要件之*,如果**不能按要求提供发票,甲方有权拒绝支付相应款项,由此引起的责任及产生的损失由**负责。如果**未在上述规定时间内提供符合要求的发票,导致甲方不能及时进 行税款抵扣(或者实现差额纳税)的,甲方有权按照**延期提供增值税发票而导致甲方多缴纳税款、延期提供时间(自次月**日起到发票实际 提供时止)及同期同类建设银行贷款利率计算资金利息;如果**延期提供发票,导致甲方最终不能进行税款抵(或者实现差额纳税)的,甲方除 有权按照上述约定计算资金利息外,还有权扣回甲方由此产生的多缴税款损失;上述多缴税款或者多缴税款损失均按未提供发票的验工计价金额* 合同约定增值税税率*1+甲方适用的城建税及教育附加综合税率)计算。上述应计算资金利息及应扣回的多缴税款损失,甲方有权在应支付** 款项中直接扣除,不足部分**应向甲方直接支付。

5.1.6**提供增值税专用发票后,如果在发票传递及保管过程中,甲方发生增值税专用发票的发票联和抵扣联丢失的情况,甲方通知**配 合提供相应增值税专用发票记账联复印件及**主管税务机关出具《丢失增值税专用发票已报税证明单》等相关资料时,**必须在甲方通知的时 间内无条件配合提供。如果**延期提供资料,导致甲方不能及时进行税款抵扣(或者实现差额纳税)及企业所得税税前扣除的,甲方有权按照乙 方延期提供资料而导致甲方多缴纳税款、延期提供时间(自通知时间期满之日起到资料实际提供时止)及同期同类建设银行贷款利率计算资金利息

5.2合同单价:详见附件*《工程量清单》。

5.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

5.2.2本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容及费用组成的综合单价,除《工程量清单》中注明的以外,合同单价中已包含了**为完成本合同各项目所需要的劳务费;材料费(除甲供材料外);工(器)具费;小型设备、机械及配件 购置或租赁费及安装费;质量缺陷修复、环保、人员及机械调遣(进出场)、治安管理等费用;水电气费;动力费用(燃油、电力等);材料、设 备*次倒运费用;工、料、机涨价引起的风险费用;测量复核引起的临时停工费用;建设单位、监理单位等检查引起的停工费用;各类社会保险及 伤害险等保险费用;材料(含甲供材料)、机械设备的看护费用;第*方配合费或其他在施工中需要**配合的费用;管理费用;利润;合同明示 或暗示的所有责任、义务和*般风险等。

5.2.3因设计变更或其他原因增减的工程数量按照本合同劳务单价增加或减少合同结算价;因设计变更增加与本合同有关的工程项目,经双方 协商*致重新约定劳务单价。因设计变更增减工程量或增加工程项目,双方另行签订补充协议。

5.2.4 **必须按照甲方或发包人的要求搞好文明施工、劳动竞赛及信誉评价配合工作,每次结算时,由甲方现场安质环保管理人员签发** 安全文明施工确认单后,方可正常计价清单中单独列支的安全文明施工费,同时此部分费用须开具安全文明施工费内容发票,否则当期完成工 程量不予计量安全文明施工费。如因**原因导致甲方在业主举行的劳动竞赛评比中遭受罚款,则**承担由此造成双方的全部损失;如因**配 合不力导致甲方信誉评价进入后列时,则**承担由此造成甲方的全部损失;**除无条件进行整改外,同时还必须承担包括但不限于业主处罚的 全部罚金和整改发生的全部费用。

5.2.5 **缴纳的履约保证金不少于合同暂定金额的5%且不大于合同暂定金额的**%。**在本合同(包括补充合同)签订前选择以下第 种方式缴纳履约保证金,且履约保证金最低不少于**元。

1)方式*:**应于签订本合同前向甲方缴纳合同暂定金额5%的现金作为履约保证金。履约保证金以银行转帐方式缴纳至指定账户,由 收款单位确认收到后方能签订合同。

2)方式*:按合同暂定金额的5%缴纳履约保证金,其中签订本合同前向甲方通过银行转账方式缴纳不少于合同暂定金额3%的现金,其余 的履约保证金在前*期结算应付款中等额扣除完毕,或在每期结算款中按当期结算款的2%扣留,并在**完成工程量达到暂定合同金额**%前全 部扣除完毕。

3)方式*:按合同暂定金额的5%缴纳履约保证金,其中合同暂定金额****元以内缴纳5*元、****元以上缴纳***元以现金转账方式 缴纳,其余履约保证金在每期结算中按比例进行扣除。

4)方式*:分包单位以在公司其他项目的应付款证明文件作为履约保证金(该证明文件由其他项目部出具,出具证明文件后该部分应付款 暂不予支付),出具的应付款证明文件金额应与本合同金额的5%*致。

5.2.6 无论何种方式缴纳的履约保证金,均应在《末次清算协议》已办理、无任何纠纷且已办理完善甲方退款手续,甲方无息退还履约保证金 或承若书自动失效。

第*条计量、结算与支付

6.1 计量

6.1.1工程数量:见附件*《工程量清单》

附件*《工程量清单》中的数量为合同数量,仅作为双方签订合同的依据,实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础,并以**实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏,不能免除**根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。**承诺:甲方有权根据施工需要调整** 承包范围内的施工项目和施工数量,**不得因此而提出索赔。

本合同计量规则如下:见附件*《工程量清单》

6.1.2本合同实行按计量,**在每次计量前应填报已完合格工程数量清单,甲方组织有关人员进行现场核实。

6.1.3双方遵循以下计量程序: **按照合同约定的计量周期,依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施工内容签认单等,编 制详细工程量计算书(工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单),上报甲方复核;甲方收到**工程量计算书后**日内完成复核,由双 方工地代表签字确认,作为结算的依据。

6.1.4**未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量计算书,或提交的工程量计算书不符合甲方要求且未按甲方要求整改的,甲方有权自行 编制工程量计算书作为结算依据或甲方有权不予对**进行本期计量。

6.1.5对未经甲方认可、超出技术交底(或变更设计)、超合同范围和因**原因造成返工的工程量,甲方不予计量,给甲方造成损失的由乙 方承担所有费用。

6.2 结算

6.2.1过程结算:甲方应在 ** 日内对**所报的验工计价结算资料审核完毕,**如对该次审核结果有异议,应在接到审核结果后的 2 日内 向甲方提出书面异议,甲方据此进行书面、现场核实,经甲方核实后的结果为最终结果。若**在本款约定的期限内未提出书面异议,审核结果即 视为被**确认,并作为当期最终计量结果和结算依据。

6.2.2甲方在每月结算时扣除不少于当期结算款的 3 %作为农民工工资专项保证金,存入甲方设立的专项账户,待签订末次清算协议后,扣除 甲方代为拨付的民工工资,其余资金无息退回**。

6.2.3甲方在每次结算时暂扣当期结算款的2%作为安全风险金,待签订末次清算协议后视其安全情况予以返还,不计利息。当期结算款均为扣 除永久性扣除费用后含税金额。

6.2.4在当期结算时,扣除应永久性扣除的费用后,以剩余款项作为当期结算,并按照不超过当期结算的 ** %作为应予支付的当期工程款项,剩余工程结算款在本分包工程结算后 ** 日内且已签订末次清算协议,按末次清算协议约定支付。

6.2.4最终结算:**已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后 ** 日内,或者在合同履行过程中因甲乙双方或者非**的原因致使 合同解除的,自合同解除之日起 ** 日内,**应向甲方提交最终验工计价结算资料,同时提交本合同内容工作的原始记录,甲方在 ** 日内审 核完毕。若**对审核结果无异议,以审核结果为最终验工计价;若有异议,则按第6.2.1条款的程序办理。

6.2.5末次清算协议:最终结算无异议后,双方办理末次清算手续,签订末次清算协议。**同意:若**未按甲方书面要求的期限(不少于1 5天)上报、办理最终结算单及相关资料,则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量,以甲方认定的相关资作为末次清算。

6.2.6甲方向发包人、监理和其它单位报送工程有关的资料,仅视为甲方向发包人、监理和其它单位履行《建设工程施工合同》约定内容的必 经程序,而不作为甲乙双方结算的依据。

6.2.7**的法定代表人或授权代表与甲方办理结算,以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同价款中,而实际由 甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除;同时,按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料以及机械费用、违约金、有关处罚等费用,也*并扣除

6.3 支付

6.3.1本合同无预付款。

6.3.2 工程末次结算时*次性扣留总结算金额的 3 %作为工程质量保证金,同时按末次清算协议约定无息返还**履约保证金。经双方验收合 格且缺陷责任期满后,待业主返还甲方工程质量保证金,扣除**原因造成的整修、赔偿(含材料在内的全部费用),且**已全部履行完质保义 务后,甲方将余额支付**(不计息)。

6.3.3 双方特别约定:遵循先开票、后付款的原则,甲方支付前,**应按双方确认的当期结算金额(结算金额为**验工计价总额减去应 永久扣除的费用)向甲方提供增值税专用发票,并于发票开具后 7 日内提交给甲方。甲方收到**发票后,按合同约定向**付款。

6.3.4除**委托甲方代付的农民工工资外,本合同款项可以银行转账方式、银行承兑或建行E信通等供应链票据方式支付,甲方不另外支付 票据贴息及其他相关费用。

**账户信息如下:

开户名称:

行:

号:

6.3.5 **委托甲方代付农民工工资时,**应每月及时提供农民工工资发放明细单,内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号 等信息。该农民工工资发放明细单应经**驻工地代表签字确认。**需甲方代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资,其劳务工个人所得税 由**自行申报。若因**原因致使甲方未将工资代发至农民工手中,由此产生包含但不限于农民工索要工资的非法聚集、上访、诉讼、仲裁等法 律责任由**承担。并且**应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。

6.3.6**同意与甲方共同承担因发包方原因付款迟延或不足支付的风险。甲方对**的付款比例原则上不超过发包人对甲方的付款比例,因 发包人原因对本项目款项支付迟延或不足支付的,**无条件同意甲方付款迟延或不足支付,**同意甲方在收到发包人拨付款的前提下,同时完 成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后,及时支付给**当期工程款,因此造成的逾期支付,**不可向甲方索赔。

第*条材料设备供应

7.1 材料供应

7.1.1本合同中主要材料由甲方提供,详见附件*《甲方供应机械设备及材料*览表》,其他材料由**自购。若其他材料需甲方供应的,双方 应提前确定好由甲方提供的其他材料品种、规格型号、数量、单价、质量等级、送达地点等;甲方所购其他材料(除了安全帽、安全带、安全网、反光背心、工装等安全防护用品及*级配电箱据实扣款外),按含税单价的**%向**收取采购保管费,所有费用由甲方从**验工计价中扣除

7.1.2**每月 ** 日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划,若不及时上报造成的*切损失和费用**自负。**指定为本工程材料 领用人,配合甲方对甲供材料到场数量的签收、验收等工作;负责甲供材料在甲方的领用和签认工作,且**材料领用人须对所签收的甲供材料到 场数量的真实性负责。**领料人须携带身份证原件、复印件,**法定代表人授权委托书等资料到甲方报备。如需变更领用人,则需将**开具 的授权委托书、身份证明等资料在甲方财务、物资等相关部门留底备案。

7.1.3**在施工中不得偷工减料。但对甲供材料的丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的,甲方在每期结算时对损耗 进行核算,对超出约定损耗范围外的材料由**按含税单价的***%进行赔偿。**有权领料人须全程参与甲方核算、清算,参与甲方物资月盘点 并对盘点数据签字确认,甲方根据**有权领料人签字确认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据,按月开展主要物资消耗核算、辅助材 料领用清算,根据核算、清算结果形成扣款清单并向**下达。**在收到甲方下达的扣款清单后,3日内完成核对确认工作。**对扣款清 有异议的,应在下达后3日内提出书面异议,未提出书面异议或逾期提出视为**无异议,甲方将从**当期结算价款中直接扣除相关费用,双 方约定的材料损耗率详见附件*《甲方供应机械设备及材料*览表》。

7.1.4 **从甲方领用的材料由**负责卸车并按甲方要求自行保管、堆码、遮盖、看守,费用由**承担,并接受甲方监督。所有**领用的 甲方材料发生非甲方原因引起的*次及多次转运均由**负责并承担转运费用。

7.1.5**自行采购的材料,必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方检验合格后方可使用,否则,视为**使用了不合格材料,**必须无 偿返工并承担由此造成的*切损失和责任;甲方的检验不免除**对其所购材料质量应负的责任和义务,使用该材料对工程和他人人身、财产造成 损害的,**应承担*切责任。

7.1.6因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地,**应积极配合,保证材料到场,若**不配合造成材料短缺,所引起的损失和费用由 **承担。

7.1.7本合同单价包含生产用水和生产用电,甲方不提供生产用水用电接口。**生活用水和生活用电自行负责。

7.1.8**配备不少于*名专业电工并持证上岗,所持证件必须真实有效,如因伪造证件带来的*切后果由**负责。

7.2机械设备及材料的供应

7.2.1 本工程甲方提供的机械设备及材料详见附件*《甲方供应机械设备及材料*览表》。提供给**使用的机械设备及材料,**应妥善保 管,因保管不善发生丢失、损坏的应予以赔偿(机械设备按原价,材料按含税单价的***%),并承担因此造成的工期延误等*切经济损失。

7.2.2甲方依据合同约定提供的机械设备及材料在工地内的装车、卸车、场地转运等费用由**承担。

7.2.3**指定为本工程机械设备及材料领用人,负责领用、签认及退还工作。

7.2.4 7.2.1条约定由甲方提供的机械设备及材料外,本工程所用其他机械、设备、劳动工具等由**自行解决,详见附件*《**投入机械 设备及材料*览表》。若其他机械、设备、劳动工具等需甲方提供的,甲方按含税单价另外收取**%的管理费用,从**验工计价中扣除。** 自备的机械、劳动工具需符合安全性能要求,满足施工需要,由**妥善保管。

7.2.5 **设备须严格按《中铁广州工程局集团第*工程有限公司分包单位机械设备管理规定》等相关文件要求执行,进场设备原则上出厂时间 不得超过5年,严禁老、旧、残设备进场作业。**拟进场设备须进行资格预审,且进场后、使用前,须经甲方所组织操作人员岗前培训、考核、交底及设备进场验收,由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估,评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。**进场 的机械设备必须服从甲方的统*管理,对于不满足甲方管理要求的,将严格按照《中铁广州工程局集团第*工程有限公司分包单位机械设备管理规 定》文件相应条款、附件内容予以处罚。

7.2.6**中途退场,**进场的所有机具设备及剩余材料等无条件退场,不得遗留甲方工地,阻碍甲方施工,**怠于撤离,导致机具设备及 剩余材料等损坏遗失的后果,或由此给甲方或第*方造成的损失均由**承担。

7.3**不得倒卖工地材料,不得将甲供材料和机械设备用于非本合同约定的施工内容及范围。

第*条临时设施

8.1甲方负责项目经理部驻地、便道、拌合站、加工厂、临时围挡等非本合同范围内的临时设施建设,由甲方建设**使用的临时设施,** 负责运营使用期间的维护、修理,如因**使用原因造成损坏的**照价赔偿或者修复。

8.2 本工程的**民工驻地及生活设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外,均已包含在合同单价中,由**负责建设、维护及 拆除并承担相应费用。

8.3 **临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统*规划方案。**临时设施完成后,由甲乙双方共同对其安全质量性能进行评估、验收,经验收合格后才可投入使用。

第*条质量要求

9.1 工程质量标准为:满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容:

1)《地铁设计规范》 (** *****-****)

2)《钢结构设计标准》 (** *****-****)
3)《地铁设计防火标准》(** *****-****)
4)《建筑结构荷载规范》(** *****-****)
5)《建筑材料及制品燃烧性能分级》(** ****-****)
6)《建筑钢结构防火技术规范》(** *****-****)
7)《钢结构防火涂料通用技术条件》 (** *****-****)
8)《建筑用钢结构防腐涂料》(**/T ***-****)
9)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等 级》(**/*****.1-****)
**)《混凝土结构后锚固技术规程》(*** ***-****)
**)《混凝土结构加固设计规范》(** *****-****)
**《地铁安全疏散规范》(**/T *****-****)
**)《混凝土结构设计规范》(** *****-****) (****)
**)《建筑结构可靠度设计统*标准》(** *****-****)
**)初步设计专家评审意见.

**西安市地铁*号线*期工程《施工技术要求》、《篇册划分及文件组成》、

《施工图文件编制规定》
**)北京院-设计2(总体总包) -*****(1)-[****]**-关于下发西安地铁**号线-期工程(杨家庄~水景公园)线路平纵断面图的函**)北京院-设计2(总体总包) -*****(1)-[**** ]**-关于提供疏散平标准图及疏散平台限界的函等其他国家现行的技术质量规范 要求。

9.2**必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工 程施工及其缺陷的修复。

9.3在施工中甲方根据有关质量标准组织验收,如果因**原因造成质量不符合标准,**必须返工修复,其费用损失由**承担;工程质量 不符合要求又无法修复的,由**负责赔偿包括发包人质量罚款在内的全部经济损失,且工期不予顺延。

在发包人组织的验收过程中及质保期内发现的因**原因造成质量瑕疵及缺陷,**应按甲方通知进行返工消除缺陷,并自行承担有关返工 消除缺陷的费用,造成甲方损失的,**承担赔偿责任。若**未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷,甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷,产生的返工消除缺陷费用由**承担,甲方可在无需**签字同意的情况下,依据与第*方签订的合同及费用结算从**工程尾款及质保金中扣 除。

9.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖,**应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量,合格后才 能覆盖。否则应由**返工并承担*切费用。

第*条安全文明施工、环境保护与职业病防治
**.1**对本合同工程的安全质量承担全部责任。**应遵守国家及地方政府部门颁布的*切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫 生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,做好本工程的安全管理工作,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并 随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

**.2**发现存在安全隐患的,应立即通知甲方,发生安全事故,**应按有关规定立即报告甲方,同时按国家有关法律法规和规章的规定 对事故进行报告和处理。

**.3由于**安全措施不力造成事故或其他人身、财产损害的,其责任和费用由**承担。

**.4甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,**负责安全文明设施的安装和保管,且为其工作人员提供必要 的安全防护和劳动保护用品,并购买人身保险,保险费用**承担。如**为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时,甲方有权 代为提供,其费用在**当期结算中扣除。

**.5**须按照每**名及以下作业人员配备1名专职安全员,且持有*类人员证书上岗;**特殊工种须取得国家认可的特种作业操作证,且在有效期内上岗操作;施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。**分包合同签订人每月驻现场时间不得少于*周,对危大工程的 重要工序、关键节点(时段)须带班作业;派驻现场负责人,其业务能力必须满足施工要求,须对重点工序、关键工序跟班作业。

**.6在施工期间**须遵守甲方的各项规章制度,若**违反甲方制定的各项规章制度,自愿接受制度中规定的处罚决定;如发生的任何人 身或财产的损害等均由**承担责任。

**.7搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,若出现对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。

**.8**自行承担政府部门按规定收取的应由**负责的*切费用。

**.9按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,**应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承 担由此而发生的相关费用。

**.****对其员工(包括农民工)负有治安管理责任,如发生打架斗殴等治安或刑事案件,由此给甲方造成的损失由**承担。

**.**对于涉及公共安全、大型迎检等施工时,甲方紧急提供合同中未约定由甲方提供的相应安全防护、塑型用品(标志标牌、水(铁)马、刀旗、彩旗等),由**免费安装(其费用已包含在安全文明施工措施费中),**应妥善保管,因**原因造成的损坏、丢失应予以赔偿,在使 用上述物品期间过程结算中不予扣款,在公共安全隐患消除、大型迎检结束后,由**负责退还,办理核销手续,因自然寿命(风化、生锈等)终 结的不予扣款。

**.**本项目由甲方提供安全文明施工相关材料(除施工工具之类以外的),**负责提供安全文明施工的人员,相关费用已包含在综合单价 中。

第**条甲方权利义务
**.1 全面负责与设计单位、发包人、监理人的联系和协调工作。加强对**施工人员的定期点名制度,加强过程管控。

**.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作,及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料(变更原因影响的除外),负责施工、安全技术交底,协助解决施工中出现的技术难题。向**提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

**.3负责工程测量定位、沉降观测,组织图纸会审,统*安排技术档案资料的收集整理及交工验收,负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

**.4 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

**.5负责对**使用本合同资金的情况进行过程监控,**应保证专款专用。

**.6 负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求,结合本工程的实际情况,制定各项管理办法并送达**。

**.7负责工程的施工检查,对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向**派出质量监督员,监督**施工 质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为,有权要求**停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

**.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计(含变更设计)、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对**所施工的工 程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

**.9 负责按本合同约定办理结算、支付。

**.**根据发包人对工期的要求及**合同履行情况,调整工程内容和工程数量,**不得因此向甲方索赔。

**.**甲方有权对**用工和工资支付情况进行监督,**应为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡,按月考 核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认后,交甲方委托银行通过其设立的农民工工资(劳务费)专用账户直接将工资划入农民 工个人工资账户,如**未按时支付农民工工资,甲方有权采取相应的解决措施:包括但不限于直接从**应得结算价款中代为支付,甲方的代为 支付视为对**结算价款的支付。

**.** 甲方的驻工地代表若发生变更,应及时通知**。

**.**甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付**使用。

**.**甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付**,保证施工需要。

第**条**权利义务
**.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料,按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测量、监控量测及现 场试验工作并及时上报资料,完成安全应急预案的准备和实施,严格执行甲方的施工计划和现场安排,向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲 方办理交工验收。对甲方供应材料和设备办理签认手续。

**.2 自行解决分包内容中规定的由**完成的*通*平、临时设施的施工、管理和维修,以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维 护好甲方的水、电管线等,如有损坏或丢失,**负责赔偿。

**.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。凡**为履行本合同所投入的人员,需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件,以便甲方备核。**应每月向甲方提供人员花名册,保持动态更新,并配合甲方的检查。

**.4自行制定农民工的工资待遇,按月足额支付农民工工资,每月向甲方提供加盖**公章的工资发放单,并接受甲方的监管。及时、足额 为其农民工缴纳社保费用、办理保险,提供必要的劳动保护用品和费用。

**.5按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位,并常驻现场,上述人员离 开现场必须向甲方履行请假手续。**向甲方提供施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件以 供核对,并留存复印件备案。

**.6**应当建立健全职业健康安全体检制度,在进场前对其员工进行健康体检,并向甲方提供相关健康证明,以满足本合同施工作业需要。另**承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检,承诺定期(每年不少于1期)组织其管理人员及劳务人员 进行体检,体检费用由**自行承担,体检报告应及时整理并提交给甲方的项目部。

**.7 按合同约定及施工计划需要,组织自备小型机械准时进场,按甲方统*规划堆放材料、机械。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、周 转材料及其他设施;按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

**.8遵守国家有关法律、法规和乡规民约,妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾,自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的处罚等,均由**自行处理。

**.9按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙 方原因发生损坏的,**自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。

**.**配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。上道工序完成后,未经甲方质检人员和监理同意,不得进入下道工 序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

**.**尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、**保密。不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任 何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。**与他人签订的合同(包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同)所产生的债务,概由乙 方负责履行;**发生的侵权行为,亦由**承担侵权责任。

**.**在本项工程中,发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺,对**具有同样的约束力,**须服从甲方转发的发包人及监理工程师 的指令。承担因**原因导致发包人对甲方的罚款以及甲方对**的违约处罚。

**.**积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。**开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失,乙 方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件,以及**所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票(专用发票/普通 发票)已报税证明单》,如因**拒绝履行配合义务,造成甲方经济损失的,应由**承担。

**.**在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时,如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,**应于专用发票认证期限 内办理红字增值税专用发票开具申请,并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣,**就合同增加的金额补开增值税专用发票,就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请,**开具红字增值税专用发票。

**.** 遵照甲方各项管理要求及规定,安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定,加强相应的质量、环境保护

、职业健康安全管理。

**.**加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,与甲方签订《安全生产责任书》,**的班组长与甲方签 订《安全质量责任书》及向甲方出具《安全质量承诺书》(具体出具时间)。

**.**保护和维护施工道路和桥梁畅通,因**原因损坏所通行的道路及桥梁的,责任及费用均由**承担。

**.**撤离现场时,应按甲方要求对施工现场进行清理,做到现场和工程整洁。若甲方清理,则因此而发生的费用由**承担,甲方将从应付 **的款项中扣除。

**.** 当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时,**在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过 7 天未撤离的,甲方有权采取应对措施,由此产生的损失和责任均由**承担。

**.**投入人员、物资、设备必须有:
持*级建造师证书及建安B证的项目负责人;
持工程师证件的技术负责人;
安全员至少2名(持建安证书);
司索工、焊工、电工等特种作业人员按照现场需要数量配置且均需持证上岗。

人员不限于以上约定,应符合甲方管理制度及现场需求配置。

投标单位资质需满足疏散平台加工、安装等经营范围,并能提供近*年业绩证明、质量证明文件、体系认证证书等资料。

第**条变更
**.1 甲方有权根据发包人和监理人要求对本工程进行设计变更,**必须认真执行。因变更增加工程量的,合同价款相应调整,工期相应顺 延;因变更减少工程量的,合同价款应相应减少,工期相应调整。

**.2 施工中**不得私自对工程设计进行变更,因**擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失,由**承担,延误的工期不予顺延。

**.3 变更价款的确定:经监理、设计方及发包人批准的工程数量变更,按照**实际完成并经甲方审定的变更数量,依据合同附件中的细目 单价进行计价;无单价的项目,由甲乙双方协商确定。

第**条保险
**.1**必须为其农民工办理工伤保险、意外伤害保险等,并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险,支付保险费用,并报甲方备 案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。若由甲方购买,费用由**承担,从**验工计价中扣除。

**.2 **发生保险事故时,**负责处理,甲方给予协助;若因**保险事故造成甲方损失的,**负责赔偿。

**.3 当不属于**所投保的保险事故发生时,**仍有责任采取必要的措施,防止或减少损失。若**未能采取及时、有效的措施,致使损 失进*步扩大而无法从保险公司获得赔偿时,则**应承担由此造成的损失。

**.4 当不属于**所投保的保险事故发生时,**仍应积极主动配合甲方,及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙 方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时,因此造成的损失由**承担。

**.5本项目由甲方为**统*办理了《安全生产责任保险》,购买保险费用由**承担。按照**每月验工计价额的0.**%从验工中扣除。

第**条文物和地下障碍物
**.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,**应立即保护好现场并于4小时内以书面 形式通知甲方,甲方应于收到书面通知后**小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如**发现后隐瞒不 报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

**.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,**应于8小时内以书面形式通知甲方,同时提出处置方案,甲方收到处置方案后**小时内 予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。

第**条违约责任
**.1如甲方未按合同约定支付合同价款,**同意给予 ** 个月的付款宽限期,在此宽限期间内不视为甲方违约。宽限期过后,仍未按照本合 同约定向**支付合同价款的(**未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外),甲方对逾期付款部分从宽限期满次日向**支付 违约金。违约金按合同订立时*年期贷款市场报价利率计算,计算的基数以甲方最后*笔付款时剩余欠款金额为准,不包括前期逾期但现已支付部 分的结算价款,违约金最高不得超过宽限期后未支付结算价款的1%。除此之外,甲方不再承担其他任何违约责任。

**.2当发生下列情况之*时,**应承担违约责任:
**.2.1若**未能按本合同工期和甲方及发包人的要求完成本工程,每延期*日,应向甲方支付 *****.** 元违约金;因工期延误不能实 现甲方合同目的的,甲方有权单方面解除合同,*切损失由**承担,上限不超过本合同结算总额的5%

**.2.2**劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,该部分不予计量,**应向甲方支付 *****.** 元违约金,甲方有权单方面解除合 同。由此造成的返工、修复、罚款等*切损失均由**自行承担。

**.2.3**不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付 *****.** 元违约金,**还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的工期不予顺延。

**.2.4因**原因造成的质量事故或经有关单位和部门认定的质量事件,材料、重作、返修、返工等*切损失均由**承担,并应向甲方赔 偿损失,赔偿数额据实计算,甲方有权单方面解除合同。

**.2.5**擅自停工的,承担违约金 *****.** /天,停工 5 日(含 5 日)以上的,甲方有权单方面解除合同,**必须无条件退场,赔 偿因停工给甲方造成的*切损失,损失从计价款中扣除。

**.2.6 **在劳务作业和验收过程中,被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的,每发现*次**须向甲方支付 *****.** 元违约金,并承担因此造成的损失,甲方有权单方面解除合同。

**.2.7 **未履行按时足额发放员工(包括农民工)工资引起不良影响的,**应承担 ****.** /人次违约金。

**.2.8 **或**相关人员不得以任何理由和方式,阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、发包人、监理及政府部门的正常工作,如有违反本条款,**承担由此造成的各种损失,并承担违金 *****.** /次,甲方还有权单方面解除合同。

**.2.9 未经甲方同意,**擅自退场的,损失从计价款中扣除。应向甲方赔偿由此造成的*切损失,甲方有权没收部分或全部履约保证金。

**.2.****将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的,应向甲方支付 *****.** 元违约金,并应赔偿甲方因此所造成的损失,损 失从计价款中扣除且甲方有权解除合同。

**.2.**如**被中国铁路总公司、建设单位或中国中铁股份有限公司及其关联企业列入限制交易供应商名单不合格供应商名单供应 商黑名单等限制交易名单,甲方可以单方解除合同,解除合同的*切后果由**承担。

**.2.****在缺陷责任期内对缺陷修复不及时,甲方有权指定第*方修理,费用由**承担,无需**签字同意的情况下,依据与第*方签 订的合同及费用结算从**工程尾款及质保金中扣除,不足部分**应向甲方直接支付。

**.2.****未能按甲方要求提供增值税专用发票(含税务机关代开),甲方有权拒付相应工程款,情节严重的,甲方可以解除合同。。

**.2.**若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的,**还应赔偿甲方由此遭受的损失,金额相当于逾期送达发票可抵扣金额,并加收 按逾期送达发票金额__3__%的违约金。

**.2.****应提供真实、有效、合格的发票,如发现**提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况,**须按发票金额的 3 %向甲方支 付违约金,并承担对甲方造成的全部损失。由于**原因造成甲方无法抵扣相应税款,发现问题后退回,**应无条件更换为有效发票,拒绝或逾 期不更换发票的,造成甲方损失及相关风险,由**予以承担。发生上述情况时,甲方有权选择解除合同。

**.2.****有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工作,如果**拒不配合,由**支付_*****.**_元的违约 金,并承担对甲方造成的损失。

**.2.****未按要求配备足额或持证专职安全员,**按照每人每月支付_*****.**_元的违约金;**未按要求配备持证特种作业人员,**按照每人每月支付_*****.**元的违约金;**合同签订人每月驻现场时间少于*周或未开展危大工程带班作业,**每月支付_*****.** 元的违约金。

**.3*方违约后,另*方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第**条合同解除
**.1 甲乙双方协商*致,可以解除合同;
**.2 因不可抗力致使合同无法履行,可以解除合同;
**.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

**.4 *方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的*方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第**条争议 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成,应当向工程所在地法院提起诉讼。

第**条不可抗力
**.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见,在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后,甲乙双方应收集证据证明不可抗力发生及不可抗力造成损失,并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其 损失的意见不*致的,按第**条〔争议解决〕的约定处理。

**.2 不可抗力的通知

合同*方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另*方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的,合同*方当事人应及时向合同另*方当事人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结 束后**天内提交最终报告及有关资料。

**.3 不可抗力后果的承担
**.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进 行计量支付。

**.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:
1)永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏,由甲方承担;
2)**自备的机械、材料的损坏由**承担;
3)甲方和**承担各自人员伤亡和财产的损失;
4)因不可抗力影响**履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致**停工的费用损失由甲方和**合 理分担。

不可抗力发生后,**应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,**没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

因**迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。

**.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过 ** 天或累计超过 ** 天的,双方均有权解除合同。

第**条审计

根据发包人对本工程审计的要求,相关审计部门对本工程的审计结论对**同时具有约束力,甲方有权根据审计结论对**合同价款等进行对 应调整。

第***条附则

**.1合同签订前**必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级证、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审 核。甲方审核通过后,**应将以上证件复印件加盖公章交由甲方,并作为本合同附件之*。

**.2在本合同履行过程中,如任何*方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项,应在重大信息变更后的 7 日内书面通知对方变更情 况,并提供相关信息资料。

**.3双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院(仲裁、公证等机构)法律文书的送达地址,任*方按照该地址向对方送达的通知、纪要等 文件均为有效送达,以电子邮件方式的,以双方发出时间为准,并视为对方已收取该邮件。任*方变更送达地址必须在变更之日起 7日内书面通知 对方,否则不发生送达地址变更的法律效力,对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址:
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
**送达地址:
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
**.4本合同书自双方签字并盖章后生效,全部工程完工经竣工验收合格、质保期满并支付质保金后终止。

**.5本合同中所涉及的债权,**不得擅自转让,也不得用于任何形式的担保。若**擅自转让或用于担保的,则该行为无效,**应赔偿 甲方因此受到的全部损失。。

**.6 双方对本合同条款均已完全理解,对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞 后、图纸迟延等均已充分判断,**签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

**.7 本合同中涉及**向甲方提交的资料,**必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责,否则,视为**违约并自行承担责 任。

**.8组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1)本合同及附件及补充协议;
2)中标通知书;
3)合同在执行过程中,发包人、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求;4)双方签约人的授权委托书;
5)本工程施工总承包合同;
6)施工范围内的施工图。

**.9本合同*式*份,其中正本*份,双方各持*份,副本*份,甲方执*份,**执*份。副本与正本不*致时,以正本为准。

第***条其它约定:
**.1所有机械设备服从甲方《分包单位机械设备管理规定》的管理要求,违反上述规定按附件**处罚相应罚款。

**.2甲方在每次结算时应扣留当期结算款的 / %作为劳动竞赛奖,劳动竞赛奖按照每 / (同结算周期)评比情况进行集中统*奖励,余额不予 返还。(说明:项目部自行确定是否设置劳动竞赛奖。确定后删除本说明内容。)
**.3**须严格执行甲方的《安全质量处罚办法》,对违反处罚规定产生的罚款,列入劳动竞赛考核基金

附件*《工程量清单》
附件*《甲方供应机械设备及材料*览表》
附件*《**投入机械设备及材料*览表》
附件*《**主要管理人员名单》
附件*《安全生产合同书》
附件*《文明施工责任协议书》
附件*《治安、防火责任协议书》
附件*《分包结算承诺书》
附件*《工程项目廉洁协议》
附件*《管理人员/民工工资支付确认书》
附件**《质量缺陷修复通知书》

附件**《劳务分包验工计价联签单》
附件**《劳务分包末次清算协议》
附件**《违反分包队*机械设备管理实施细则处罚规定》
本合同规定的其他附件

工程承包人:(盖章)

住所地址:
项目经办人:
法定代表人或委托代理人:
话:
纳税人识别号:
行:
号:

劳务分包人:(盖章)
住所地址:
法定代表人或委托代理人:
话:
纳税人识别号:
行:
号:

附件*:
工程量清单
工程项目名称:西安地铁**号线*期工程施工总承包3标段项目*分部疏散平台工程合同编号:中铁广州西安地铁劳务—**


项目名称



不含增 值税单 价(元)合价(元)


计量规则工作内容备注
*疏散平台
1***活性粉 末混凝土步 板采购m1
4
1
2
7








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 数量以长 度计算。疏散平台板材及各类辅材等所有材料 的采购、预制加工、设置防滑措施、存放及运输至指定位置、装卸、堆码、施工记录及质量证明资料等施工文 件的编制装订成册等符合图纸技术要 求和规范的全部工作内容。1、***活性粉末混凝土(抗压强度大于≥***)
2、厚度≥****,平均宽度**,耐火极限 1.**
3、钢筋种类、规格:******钢筋、直径 8-****,合计**.*****
4、其他按设计图纸要求综合考虑
2T型支撑平 台采购1
4
1
2
7








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 数量以套 计算。T型支撑平台主材、锚栓及各类辅材等 所有材料的采购、制作加工、热浸镀 锌、防腐防锈处理、防火涂料的喷涂、存放及运输至指定位置、装卸、堆 码、施工记录及质量证明资料等施工 文件的编制装订成册等符合图纸技术 要求和规范的全部工作内容。1、钢种类、规格:按设计图示要求钢横梁(*********6*8)、钢立柱(******** *6*8)、立柱底钢板(**********)、加 劲肋板(********),止移动钢板(3*** ****)、化学锚栓(长度*****、***
)配套。
2、钢立柱按照设计图纸预留6Φ**预留通
信信号电缆支架洞孔
3、钢材品种:*****钢材(H型、钢板)

。防腐处理:钢件表面热浸镀锌处理,镀 锌层厚度不小于**μm,锚固钢件镀锌厚 度**μm
4、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
5、其他按设计图纸要求综合考虑(砂浆

填充、钢垫片、通信信号接地扁钢焊接)
3步梯采购1
3
4








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 数量以套 计算。步梯主材(含疏散导向标识牌)及各 类辅材等所有材料的采购、制作加工、热浸镀锌、警示带(步梯踏步)、防腐防锈处理、防火涂料的喷涂、存 放及运输至指定位置、装卸、堆码、施工记录及质量证明资料等施工文件 的编制装订成册等符合图纸技术要求 和规范的全部工作内容。1、钢材品种:*****钢材(钢板、角钢

2、钢梯形式:详见设计图纸
3、防腐处理:钢件表面热浸镀锌处理,镀 锌层厚度不小于**μm,锚固钢件镀锌厚 度**μm。

4、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
5、其他按设计图纸要求。
4双线桥栏杆 采购m8
5
1
5








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 设计图示 尺寸以长 度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4,按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
5单线桥部位(有声屏障)栏杆采购m2
6
1
1








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 设计图示 尺寸以长 度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
6单线桥部位(无声屏障)栏杆采购m3
0
0
0








按照实际 完成设计 内且经验 收合格的 设计图示 尺寸以长 度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4,按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
7疏散平台警 示带采购m2
2
6
4
2








按设计图 示尺寸以 长度计算。红黄相间警示带材料采购、喷涂等全 部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4,按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
*备品备件采 购
1***活性粉 末混凝土步 板采购m2
0
0








按设计图 示尺寸以 长度计算。疏散平台板材及各类辅材等所有材料 的采购、预制加工、设置防滑措施、存放及运输至指定位置、装卸、堆码、施工记录及质量证明资料等施工文 件的编制装订成册等符合图纸技术要 求和规范的全部工作内容。1、***活性粉末混凝土(抗压强度大于≥***)
2、厚度≥****,平均宽度**,耐火极限 1.**
3、钢筋种类、规格:******钢筋、直径 8-****,合计**.*****
4、其他按设计图纸要求综合考虑
1、钢种类、规格:按设计图示要求钢横梁(*********6*8)、钢立柱(******** *6*8)、立柱底钢板(**********)、加
2T型支撑平 台采购2
0
0








按设计图 示尺寸以 套计算。T型支撑平台主材、锚栓及各类辅材等 所有材料的采购、制作加工、热浸镀 锌、防腐防锈处理、防火涂料的喷涂、存放及运输至指定位置、装卸、堆 码、施工记录及质量证明资料等施工 文件的编制装订成册等符合图纸技术 要求和规范的全部工作内容。劲肋板(********),止移动钢板(3*** ****)、化学锚栓(长度*****、***
)配套。
2、钢立柱按照设计图纸预留6Φ**预留通
信信号电缆支架洞孔
3、钢材品种:*****钢材(H型、钢板)

。防腐处理:钢件表面热浸镀锌处理,镀 锌层厚度不小于**μm,锚固钢件镀锌厚 度**μm
4、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
5、其他按设计图纸要求综合考虑(砂浆

填充、钢垫片、通信信号接地扁钢焊接)
3步梯采购1
0








按设计图 示尺寸以 套计算。步梯主材(含疏散导向标识牌)及各 类辅材等所有材料的采购、制作加工、热浸镀锌、警示带(步梯踏步)、防腐防锈处理、防火涂料的喷涂、存 放及运输至指定位置、装卸、堆码、施工记录及质量证明资料等施工文件 的编制装订成册等符合图纸技术要求 和规范的全部工作内容。1、钢材品种:*****钢材(钢板、角钢

2、钢梯形式:详见设计图纸
3、防腐处理:钢件表面热浸镀锌处理,镀 锌层厚度不小于**μm,锚固钢件镀锌厚 度**μm。

4、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
5、其他按设计图纸要求。
4双线桥栏杆 采购m7
0








按设计图 示尺寸以 长度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4,按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
5单线桥部位(有声屏障)栏杆采购m7
0








按设计图 示尺寸以 长度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
6单线桥部位(无声屏障)栏杆采购m7
0








按设计图 示尺寸以 长度计算。护栏主材及各类辅材等所有材料的采 购、制作加工、热浸镀锌、防腐防锈 处理、防火涂料的喷涂、存放及运输 至指定位置、装卸、堆码、施工记录 及质量证明资料等施工文件的编制装 订成册等符合图纸技术要求和规范的 全部工作内容。1、规格:按图纸要求,壁厚(****、D ***)厚度4,按设计要求
2、栏杆及预埋件做法:详见设计图纸
3、栏杆固定件
4、除锈
5、防腐处理:焊缝等级不低于*级、热

浸镀锌钝化处理
6、超薄型钢结构膨胀型防火涂料,耐火 极限不小于**
7、护手栏杆T型钢梁进行焊接连接,护栏

扶手结构缝触需要设置伸缩缝。8、其他按照设计图纸要求
扩底锚栓**6
0




按设计图 示尺寸以 套计算(采购、制作、运输运输至指定位置、
72采购3


包含垫片 和双螺母)。卸车、堆码。1、按照设计图纸要求
*疏散平台安 装1、按照设计图纸要求
1疏散平台工 程安装费m1
4
1
2
7








按设计图 示尺寸以 长度计算。疏散平台安装的全部工作内容。
不含税小计
增值税3%/9%#*****!
含税金额合计#*****!

甲方项目经办人:**:

甲方法定代表人或委托代理人:

附件*:

甲方供应机械设备及材料*览表

工程项目名称:

序号品种


单位单价数量损耗率送达地点备注
*甲供材料
1/
2
3
*甲供机械 设备
1/
2
3

注:本表以外的机械设备及材料均由**提供。

甲方项目经办人:**:

甲方法定代表人或委托代理人:

附件*:

**投入机械设备及材料*览表

工程项目名称:


品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注
*乙供材料
1
2
3
***机械设备
1
2
3

注:包括但不限于本表所列,除《甲方供应机械设备及材料*览表》外的机械设备及材料由**提供。

甲方项目经办人:**:

甲方法定代表人或委托代理人:

附件*:

**主要管理人员名单

序号姓名身份证号码联系电话职责备注

甲方项目经办人:**:

甲方法定代表人或委托代理人:

附件*

安全生产合同书

为在施工合同中的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,现经甲、乙双方协商同意,特此签订安全生 产合同:

甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.严格安全第*、预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行生产管理,做到生产与安全工作同时进行,布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程*同时的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5.组织对**施工现场安全生产检查,监督**及时处理发现的各种安全隐患。

**职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、(专业法规)有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求,积极履行安全隐患 整改义务并自愿接受甲方相关管理制度处罚。

2.坚持安全第*、预防为主管生产必须管安全的原则加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理 机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操 作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从分包负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏,各职 能部门,人员的安全生产责任制到横向到边,人人有责。分包负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构,须按照每**人及以下施工 人员配备1名安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生,安全机构人员,有权按有关规定发布指令,采取保护性措施防 止事故发生。

4.**在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其他员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。**应建立自我培训机制,现场负责人每周必须开展班前讲话,班组长必须每班开展班前讲话。

5.**必须具有劳动安全生产管理部门颁布的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技 术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作,对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇、爆 破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时分 包负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;**不 得将任何种类的爆炸物给予、易货或其他方式转让或以其他方式转让给任何人,或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人

员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具,设备和劳动保 护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

**.**必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援方案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安 全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持*不放过的原则,严肃处理相关责任人。

违约责任

如因甲方或**违约造成安全事故,将依法追究责任。

本合同*式份,甲方份,**份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

劳务发包方()劳务分承包方()

法定代表人

甲方现场代表:**现场代表:

时间:时间:

电话:电话:

附件*

文明施工责任协议书

为贯彻执行《文明工地标准》,认真做好工程建设施工区域内的文明施工,现经甲、乙双方协商同意,明确在文明施工和 文明施工管理中的各自职责,并签订如下协议。

*.双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第*,经济效益和社会效益相*致,方便人民生活,有利于发展生产、保护生态环 的原则,坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

*.为争创文明工地,甲方将按有关创建文明工地的规定,组织、指导、检查、考核**的文明施工,创建活动的实施由**负责。

*.**在其施工中应结合工程实际情况,制订出各项文明施工措施,并落实如下有关要求:1.施工现场必须按规定要求设置施工名牌,所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2.施工区域必须按规定设置分隔设施,并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。

3.在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口,均应按规定设置交通标志(牌),夜间设示警灯及照明灯,便于车辆行人通行。如遇暴雨等季节要派人值班,确保安全。

4.要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施,禁止向通道上排放,禁止泥浆水、水泥浆未经沉淀直接向外排放。

5.施工现场平面布置合理,各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放,不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线 的保护。

6.施工中必须要采取有效措施,防止渣土洒落,泥浆、废水流溢,控制粉尘飞扬,减少施工本市环境的污染,严格控制噪音。

*.**负责施工区域及生活区域的环境卫生,建立完善有关规章制度,落实责任制。做到*小生活设施齐全,符合规范要求。*.甲方对**开展创建文明工地的工作将经常性地给予指导,定期组织检查,对**存在的问题及时通知**进行整改,并有权每次处罚5 **-****元不等;对**未按要求限期整改的或整改不力,情节严重的,甲方有权对**每次处罚1*-5*元不等。

*.因**违反文明施工管理要求,被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚,以及由此而使甲方受到的经济损失,均由**承担。

*.本合同*式份,甲方份,**份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

工程承包人(章):劳务分包人(章):

法定代表人

甲方现场代表:**现场代表:

时间:时间:

电话:电话:

附件*

治安、防火责任协议书

为切实落实工程建设中的治安、防火工作,确保施工现场的治安稳定和防火安全,现根据《市治安防范责任条例》之规定,经甲 乙双方协商,明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务:
*.甲方的权利和义务
1.甲方在与**签约劳务合同时应将业主对《施工现场治安防火工作管理规定》书面交于**,明确要求、落实责任、加强指导。

2.甲方应将公安部门和业主对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向**进行传达布置,定期听取**在开展治安防火工作中的情况 和意见,做好指导和协调工作。

3.甲方有权对**贯彻落实治安防火工作的情况进行检查,对**有关人员发生的违章违法行为及相关问题,则有权教育、制止和责成其 限期整改,必要时可给予相应的经济处理(***-****元人民币/次)。

4.**的违章违法行为,甲方有权对其进行经济处理的是指:
.未经公安消防部门审核批准,擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险品尚未造成后果的。

.未严格按业主《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

.施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

.违反《施工现场用电安全管理规定》用电,擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器,或擅自使用高能耗 灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5.**在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的,由公安司法部门调查处理,但甲方可按其造成的后果和影响,对** 进行*********元人民币的*次性经济处理。

6.甲方对**的经济处理,由甲方开具书面通知单给**认可。处理款从**劳务款中直接扣除。

7.根据整个工地治安防范的需要,如确需增设或外聘警卫值勤人员时,甲方可按协商、集中的原则决定实施方案,其费用甲方按需要由涉 及到的各劳务单位分担,**不得推委。

*.**的权利和义务
1.**在进入工地后,应及时明确落实工地治安、防火第*责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络,书面报甲方备案。

2.**在施工期间必须遵守、执行国家和市颁布的治安、消防方面的法律、法规,认真落实业主制定的《施工现场治安、防火工作管理 规范》,服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3.**的治安防火工作,除接受其上级主管单位的领导外,还应主动接受市公安局和甲方的业务指导、督促、检查。对公安机关和甲方 布置的创建治安合格工地等工作,要积极地贯彻执行,对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题,应在规定的期限内组织整改或采取相应 的防范措施,确保安全。

4.*旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故,**应在积极处置、保护现场的同时,立即向公安部门和甲方报告,接受调查、处理;所 造成(包括对甲方)的损失,由**承担。

*.其他
1.本协议中未涉及到的有关条款,甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和市的有关部门法规不符的,应按国家和市的有 关规定执行。

*.本合同*式份,甲方份,**份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

劳务发包方(章):劳务分承包方(章):

法定代表人

甲方现场代表:**现场代表:

时间:时间:

电话:电话:

附件*

分包结算承诺书

中铁广州局集团有限公司***项目部:

我单位(专业或劳务分包单位)承包了贵公司的项目,同意在分包结算中按贵公司管理规章制度按月准时配合验工计价,核对确认材料消耗,水电费消耗等。在承包工程完工后同意在*个月内完成分包合同末次结算。同意在接到项目通知后,分包结算自通知之日起*个月内不来项目办 理结算手续(不可抗拒除外),同意项目部出具的结算资料作为合同末次结算资料,并认可项目部出具的末次结算金额。

专业(劳务)分包单位(盖章):
**授权代表:
日期:

附件*:
工程项目廉洁协议

甲方:
**:
为认真落实中央*项规定要求,确保项目不存在*风问题,及党风廉政建设各项要求,确保本工程项目按期、优质完成,双方人员廉洁 自律,企业社会形象良好,项目经济效益良好,经协商特制定如下廉政协议:
*、甲、乙双方必须坚持贯彻执行中央、国家和上级有关党风建设和反腐败斗争的各项规定和要求,共同接受各自上级、工程业主等的监督 检查。

*、甲方派员对**进行检查指导或根据**要求提供相关服务是甲方的责任和义务,甲方所派人员不得接受**的礼金、礼品,不得在乙 方报销应有个人支付费用。

*、甲方工作人员不得在**领取兼职工资、加班工资、奖金等。甲方人员不得要求**分包工程、各种经济活动等提供方便。*、甲、乙双方人员不得用公款参与高消费娱乐活动和色情、赌博活动。

*、**发现甲方工作人员有违反本协议者,有责任和义务向甲方或其上级举报,甲方工作人员不得以任何借口对举报者进行打击报复。同 时,甲方应对甲方人员违反协议者按有关规定作出处理,并通知**。

*、甲方发现**违反本协议或对违纪情况隐瞒不报,将根据具体情况和造成的后果,追究**有关责任人的相关责任。

*、本协议,经协议双方签署后立即生效。

劳务发包方()劳务分承包方()

法定代表人法定代表人
甲方驻现场项目经理部():
甲方现场代表:**现场代表:
时间:间:
电话:话:
附件*
管理人员/民工工资支付确认书
项目经理部:
我单位(专业或劳务分包单位)承包了贵公司的项目,在收取本月工程款以前,我单位向贵公司项目经理部郑重承诺:按照国家关于民工工 资支付的规定,截止上月底的我单位聘用的民工和管理人员工资均已足额全员支付,我单位不欠以往月份民工和管理人员工资。现将本月民工和管 理人员的工资表造册并经双方核实送到,现申请给予支付并同意你单位代发后再支付剩余款项。本月经确认的民工和管理人员的工资总额为:元(大写:人民币:)。

特此承诺。

专业(劳务)分包单位(盖章):
**授权代表:

期:

(本附件为样本,只需页脚签字确认即可,知晓后删除本条)

附件**
质量缺陷修复通知书 致:公司
日,经对你方施工的
进行质量检查后,发现以下部位存在质量缺陷。

请你方接到本通知书后,于日内进行修复/返工/重作,并承担与此有关的*切费用(包括但不限于因此给其他工序施工单位和我方造成的赶 工或/和工期损失),如你方未按约定期限进行修复/返工/重作修复/返工/重作达不到业主验收要求,我方有权指定第*方进行修复/返工/重作,此发生的费用由你方承担,我方有权从劳务作业质量缺陷维修保证金扣除,劳务作业质量缺陷维修保证金不足以全额支付时,由你方补足或者在你 方剩余工程款或应退还你方的其他保证金中扣除。同时,本通知所指定的修复/返工/重作的时间,并不构成对你方工期责任的免除。

出现质量缺陷的部位和缺陷内容:
*、
*、
如对本通知中所涉及的质量缺陷有异议,请于接到本通知后日内书面向提出。对所提异议,由甲方委托的监理工程师作出 最终认定。

项目经理部公司现场负责人:
**
(本附件为样本,只需页脚签字确认即可,知晓后删除本条)

附件**

劳务分包末次结算联签单
***
项目名称:
分包单位:
工程进度及范围:
**实际完成的工程总价款:元(大写:)
应从**验工计价款中扣除的费用:
其中:材料款:
机械费:
各项税金:
水电费:
其它费用:
质量缺陷保证金:
安全风险金:
甲方已经支付给**的工程价款:
甲方应当支付给**的工程价款:
商务管理部:物资设备部:
安全环保部:财务部:分包单位法定代表人
或委托代理人:
商务经理:
项目经理:
公司工程管理部:技术质量部:安全环保部:
公司物资设备部:公司财务部:
公司法律合规部:公司商务管理部:

(本表为样表,只需页脚签字确认即可,知晓后删除本条)

附件**
劳务分包末次清算协议
编号:
甲方:
**:
甲乙双方于******日签订了《**号合同》(以下简称合同),现双方已经各自全面履行了除**对工程保修责任外合同约定的全部义 务,并经双方认真核对后完成了末次清算,特订立本协议如下:
*、甲乙双方按合同约定方式和标准对**完成的全部合格工程进行验工计价后,确认**实际完成的工程含税总价款为**元人民币(大写*** ),其中不含税价款为**元人民币(大写:***),增值税金为**元人民币(大写:***)。

*、根据合同约定和**履行合同过程中实际发生情况,应当由**承担的费用和应当从**的验工计价款中直接扣除的费用总计为** 元人 民币。其中,材料款总计为**元人民币;机械费总计为**元人民币;水电费总计为**元人民币;其他费用为**元人民币;质量缺陷保证金总计 **元人民币;安全风险金总计为**元人民币;农民工工资保证金总计为**元人民币。

*、根据合同约定,**实际完成的工程验工计价总款扣除所有应当由**承担的费用和应当直接从验工计价款中扣除的费用后的余额,为 甲方应当向**支付的全部应付工程款。经双方核对后,甲方应当支付给**的工程价款为**元人民币(含增值税,不含质量缺陷保证金)。*、在合同履行过程中,甲方已经支付给**的应付工程价款为**元人民币。

*、甲方应付的全部工程款减去在合同履行过程中甲方已经支付给**的工程款,即为末次清算完成、本协议签订时甲方还应当向**支付 的剩余工程款,经双方核对后确认为**元人民币(含增值税,不含质量缺陷保证金)。

*、对本协议确定的甲方还应当向**支付的剩余工程款,甲方根据业主方的付款进度,按内部资金管理规定,分期、分批向**支付,不 计息:**元人民币(大写:***),其中甲方还应当向**支付的剩余工程款(含增值税)**元人民币,质量缺陷保证金**元人民币。

*、对合同履行中有关工程项目的各种单价、**实际完成的全部工程量、**应当承担和应当从**验工计价款中直接扣除的各种费用、甲方在合同履行过程中已经支付给**的工程款和甲方还应当向**支付的全部剩余工程款,双方均以本协议认定的为准,无任何异议。同时,双 方除**对工程的保修责任外无任何其他债权债务关系和其他任何争议和纠纷。

*、本协议签订的同时,双方在******日签订的《**号合同》除**对工程的保修责任外的所有内容即行终止。

劳务发包方(章):劳务分承包方(章):

法定代表人法定代表人
或委托代理人:或委托代理人:

甲方驻现场项目经理部():

甲方现场代表:**现场代表:
时间:时间:
合同签署地点:

(本附件为样本,只需页脚签字确认即可,知晓后删除本条)
附件**

违反分包单位机械设备管理及临时用电处罚规定

事项类别处罚明细处罚金 额(元)
1操作人员 管理按合同或相关法律法规,需分包单位配备的起重吊装操作人员、信号工、司索工、电工等特种作业人员 未按要求持有效特种作业资格证书上岗,或不服从项目安全培训、考核、交底等管理工作。***
2拟进场设 备资料预 审分包单位设备进场前,未按管理要求报项目部备案,或未提供相关资料及资料提供不完全的,按设备数 量计算。***
3缺陷整改未对整改通知单中的缺陷或者隐患进行整改,或虚假整改。***
4安全检验 合格特种设备未经过安监部门检验合同并取得检验报告、使用登记证和安全标志就投入使用。****
5架桥机未按要求进行安全评估,搬运机、提梁机、架桥机吊杆和钢丝绳未按要求频率进行第*方检测。****
6安全保护 装置各种起重机械的力矩限位器、行程限位器、垂直限位器等安全保护装置失效或拆除、破坏***
7安全限位强制开关人为动作或失灵、失效***
8起重吊装 作业起重吊装作业未设置人员警戒、安全警戒带和明显的安全警示牌***
9起重吊装机械起重臂起落及回转半径内存在行驶道路、架空线路、建筑物等障碍物***
1
0
起重机械主要受力构件、传动机构、制动器、液压系统存在异常失灵情况,处于带病状态****
**起重吊装作业钢丝绳、滑轮、吊钩等不符合相关规定要求,达到报废标准未及时更换***
1
2
起重吊装作业未严格遵循安全操作规程和起重机械“*不吊”原则***
**起重吊装作业起吊物未按要求绑扎牢固***
1
4
起重吊装作业起吊物上存在堆放或悬挂*星物件***
**起重吊装作业在停工、休息时起吊物悬挂在空中,未将起吊物卸下****
1
6
起重吊装作业结束后未及时收起起重臂和液压支腿***
1
7
起重设备操作室内存放工具等杂物未及时清理***
1
8
起重设备未设置起重吊装公示牌***
1
9
架桥机作业时前、中、后支腿,支撑随意或不牢固,影响设备正常作业。****
违反分包单位机械设备管理及临时用电处罚规定

事项类别处罚明细处罚金 额(元)
2
0
搬提运架设备班前讲话、过孔前签认、领导带班等制度未执行到位***
2
1
设备进场验收未按要求实施,进场设备问题较多***
2
2
安全管理 人员起重吊装作业未安排专人进行现场安全管理***
2
3
起重吊装作业无专人信号指挥***
2
4
起重吊装作业操作司机未严格按照信号指挥发出的指令进行操作***
2
5
操作人员证件造假或留存的司机证件与现场操作人员不匹配***
2
6
操作司机手机未集中存放,携带手机进入操作室内***
2
7
操作司机在上班期间存在抽烟或操作室存在烟及烟头***
2
8
起重吊装作业未按规定配备司索工***
2
9
钢丝绳及 绳卡未按要求配置足够的钢丝绳绳卡***
3
0
钢丝绳绳卡设置间距不足钢丝绳直径的6至7倍***
**钢丝绳绳卡到绳头预留长度不足*****,插编钢丝绳长度不足钢丝绳直径的**倍,且总长度不足**** m***
3
2
起重机械使用的钢丝绳型号规格与说明书要求不符合,并与滑轮卷筒不匹配***
**钢丝绳出现扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、笼状畸变等变形,未及时更换***
3
4
钢丝绳与卷筒连接不牢固,排列不整齐,钢丝绳放出时,卷筒上保留的钢丝绳不足*圈***
**相关规范 要求汽车起重机起重吊装作业载荷行驶或未进行支腿***
3
6
汽车起重机起重吊装作业时,行走用的驾驶室内有人***
3
7
起重机械进行斜吊、拉吊和起吊地下埋设物件及其他重量不明的物件***
3
8
起重吊装作业起重臂和重物下方有人停留或工作***
3
9
乘坐或利用起重机械载人升降***
4
0
大雨、大雾及*级以上大风等恶劣天气未停止起重吊装作业***
4
1
相关规范 要求起重吊装作业地基承载力不满足相关要求,作业场地不平整,机身固定不平稳***
4
2
塔式起重机金属结构未做有效接地,接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于**Ω***
4
3
起重机械吊钩未按要求设置防脱装置或损坏未及时更换***
违反分包单位机械设备管理及临时用电处罚规定

事项类别处罚明细处罚金 额(元)
4
4
门、梁式起重机轨道运行终点未按要求设置终点止挡架和灵敏有效的行程开关***
4
5
门、梁式起重机未按要求进行相关部位检测***
4
6
门、梁式起重机轨道未设置扫轨板,扫轨板设置高度不符合要求***
4
7
梯笼基础未进行固定,上部未采取刚性连接,缆风绳拉接不规范***
4
8
检查维修 保养操作司机未按工作内容填写作业、交接班、维修保养记录***
4
9
起重设备维修时,维修人员未挂放“正在维修”牌或警示牌***
5
0
未对起重吊装设备进行日常检查,并形成检查记录***
**未对特种设备定期做保养、维修,并形成保养、维修记录***
5
2
土方施工 机械履带式挖掘机和轮胎装载机动臂、斗杆、铲斗的连接轴销润滑不到位,销轴固定不牢靠***
**履带式挖掘机和轮胎装载机照明灯具设备损坏或不满足夜间施工条***
5
4
分包单位未经项目部组织验收,私自使用组装、改装车辆***
**运输车辆大灯、脚刹、手刹、组合开关、喇叭、液压系统、反光条、自卸车门启闭等失效或损坏未及时 修复,存在车辆带病作业情况。***
弃土(砟)机械
5
6
操作司机未持有效驾驶证(自卸车持**类或**类驾驶证,*轮车持**类或其他准予驾驶的驾驶证)、两年内未取得健康体检证明,年龄**周岁以上。***
5
7
未经项目部安全培训教育考试合格后上岗;存在无驾驶证、无驾驶经验、未经针对特定安全风险培训合 格的人员操作车辆。***
5
8
桩基施工 机械冲击钻机连接轴销固定不牢靠,轴销未采用开口销封闭***
5
9
冲击钻机钢丝绳、绳卡等不符合相关要求***
6
0
冲击钻机配电漏电保护器参数不符合要求,动作失灵或不动作***
6
1
桩基施工机械配置的各类安全保护装置失效或存在隐患,随意将其调整和拆除***
6
2
电焊机电焊机安全防护装置不全、失效,漏电保护器参数不匹配,动作不灵敏***
6
3
交流电焊机*、*次接线保护板损坏,接线柱表面有烧蚀、松动***
违反分包单位机械设备管理及临时用电处罚规定

事项类别处罚明细处罚金 额(元)
6
4
直流电焊机接线板无防护罩、开关的消弧罩不完整***
6
5
钢筋及木 工加工设 备安全防护装置和限位器不齐或失效,防护罩安装不牢固或破损,未及时更换或修理***
6
6
操作人员 管理电工未持证上岗或证件过期,未及时审理***
6
7
分包单位未按合同要求配置合格持证数量专职电工,或施工现场发现非专职电工人员对配电箱进行操作 或者线路进行维修、改造***
6
8
安全用电 管理劳务队未根据合同和规范要求设置开关箱,线路未按要求架空、穿管、埋地。***
6
9
施工现场临时用电电线电缆存在私拉乱接现象***
7
0
项目驻地和劳务工生活区宿舍内存在私拉乱接现象***
7
1
项目驻地和劳务工生活区宿舍内违规使用插座***
7
2
配电系统施工现场临时用电未按照“*机*闸*漏*箱*锁”要求配置***
7
3
配电箱配电箱箱体及箱门未做接*保护***
7
4
配电箱内存放工具等杂物且配电箱无门、无锁、无防雨措施**
7
5
配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关***
7
6
配电箱内布线混乱,进出线无护套保护**
7
7
配电箱维修作业时,未按要求悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌**
7
8
电工未按要求对配电箱进行巡查,未及时填写电工巡检记录***
7
9
漏电保护 器开关箱未安装漏电保护装置或漏电保护装置失灵***
8
0
开关箱漏电保护器额定漏电动作电流大于****,额定漏电动作时间大于0.**,潮湿和腐蚀性场地漏电 动作电流大于*******
8
1
接地保护接地极未采用φ**以上热浸镀锌圆钢、钢管或角铁,违规采用螺纹钢或其他金属体作为接地极***
8
2
接*保护**线上违规装设开关或熔断器,**线连接造假***
8
3
电机、电器、照明器具、手持式电动工具外漏可导电部分未做接*保护**
8
4
隧道等潮湿或条件恶劣的施工现场电气设备未做接*保护***
8
5
电气设备传动装置的金属部件、配电箱的金属框架、配电装置的金属箱体以及靠近带电部分的金属围栏 和金属门未做接*保护***
违反分包单位机械设备管理及临时用电处罚规定

事项类别处罚明细处罚金 额(元)
8
6
电力线路的金属保护管、敷设线路的钢索、起重机的底座和轨道等未做接*保护***
8
7
防雷接地施工现场内的起重机械、龙门架、脚手架等金属构件认定需要做防雷接地,但未做防雷接地措施***
8
8
其他上述表中未涉及,但违反上级单位管理办法、要求的行为,按次进行罚款***

同类中标信息
换一页
政府招标网
西安市发改委招标 西安市国土局招标 西安市住建委招标 西安市政府办招标 西安市财政局招标 西安市社保局招标 西安市广播电视招标 西安市地税局招标 西安市国税局招标 西安市质监局招标 西安市旅游局招标 西安市审计局招标 西安市老干部局招标 西安市党委招标 西安市铁路局招标 西安市地震局招标 西安市民政局招标 西安市武警招标 西安市法院招标 西安市武装部招标 西安市检察院招标 西安市公安局招标 西安市街道办招标 西安市商务局招标 西安市城管局招标 西安市司法局招标 西安市保密局招标 西安市海事局招标 西安市公路局招标 西安市规划局招标 西安市交通运输招标 西安市工信招标 西安市畜牧招标 西安市农业招标 西安市粮食招标 西安市林业招标 西安市水利招标 西安市水务招标 西安市统计招标 西安市外事招标 西安市物价招标 西安市信访招标 西安市体育招标 西安市教育招标 西安市监察招标 西安市侨务招标 西安市人防招标 西安市工商招标 西安市安监招标 西安市行政执法招标 西安市劳动就业招标 西安市文化招标 西安市新闻出版招标 西安市科技招标 西安市环保局招标 西安市气象局招标 西安市学校招标 西安市医院招标 西安市农技招标 西安市水保招标 西安市地方志招标 西安市红十字会招标 西安市地震招标 西安市扶贫招标 西安市能源招标 西安市商务招标 西安市供销社招标 西安市驻京办招标 西安市图书馆招标 西安市卫生和计划生育局招标 西安市公共资源交易中心招标 西安市食品药品监督管理局招标
我要反馈
反馈意见(500字以内)
您的手机号(选填)
 提交反馈