采购方： 中建*局华东建设有限公司浙江分公司

发布时间：****-**-** **:**:**

采购详情

招标信息声明

沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

水稳摊铺工程劳务分包

招 标 文 件

 招标编号:中建*局****************

招标人：中国建筑第*工程局有限公司 

 招标日期： 年 月   日

目 录

第*章 投标人须知

*、总则

*、投标文件的编制

*、投标文件的递交

*、开标、评标和定标

*、合同的授予

第*章 合同条款

第*章 工程技术要求及工程规范

第*章 图纸资料

*、工程施工图纸

*、工程标准图集清单

*、招标人编制的施工组织设计、方案等技术资料

第*章 投标人须知

*、总则

6．踏勘现场

6.1投标人应按本须知第4.2款规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经*分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的**由投标人自行承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由此做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人承包的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人、建设单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。否则，将由投标人承担*切责任的损失。投标人因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它损失，由投标人承担所有责任和**，招标人概不负责。

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的**由投标人自理，造成的的*切损失同6.3款均由投标人负责。

*、投标文件

7．招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第*章 投标人须知

*、总则

 *、招标文件

*、投标文件的编制

*、投标文件的递交

*、开标、评标和定标

*、合同的授予

第*章 合同条款

第*章 图纸资料

*、工程施工图纸（在领取招标文件时集中看图， 并提供电子版）

*、招标人编制的施工组织设计、方案等技术资料

7.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，并集中查阅施工图自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件有可能成为无效投标文件而失去评标资格。

8．招标文件的澄清

8.1投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后当日向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件将成为无效投标文件而失去评标资格。

8.2投标人若对招标文件有疑问，应按照本须知第4.3款中关于提交书面质疑所规定的截止时间,及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件作出澄清,招标人都将按本须知第4.4款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将做为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

9．招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期前3天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式递交给所有领取招标文件的投标人，招标文件*经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。投标人的法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文件的同时应向招标人办理有关签收记录（以传真方式递交给领取招标文件的投标人时，应以确认书方式确认收到的修改后的招标文件）。

9.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

9.4招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间至少3日前以书面形式发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式通知投标人。

**．投标保证金的提交

**.1所有投标人应在递交投标文件前，按本须知5.1条的要求向招标人提交投标保证金，没有按要求提交投标保证金的投标人递交的投标文件将视为不响应招标文件而予以拒绝。

*、招标文件的编制

**．投标文件的语言及度量衡单位

**.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均采用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

**.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。所有计价货币均以人民币为计价方式。

12．投标文件的组成

12.1投标文件由投标函部分、技术部分、商务部分*部分组成。

12.2投标函部分包括的内容：

（1）投标书（见附录格式）；

（2）质量、安全、文明施工、工期、民工工资足额按期支付等各方面的承诺；

（3）企业资质、业绩等证明材料；

（4）拟投入的资源（包括管理人员及组织机构、工人、自备机械等及证明材料，该资源应言明未征得招标人同意不得更改。

12.3技术部分包括的内容：

（1）投标工作内容内的分部分项工程施工措施（本次投标不需要提供）；

（2）投标工作内容的进度计划；

（3）配合总包管理、配合综合管理等方面的措施；

（4）*个经验丰富的分包商对投标工作内容施工提出的合理化建议。

12.2商务部分包括的内容：

（1）法定代表人身份证明书

（2）法人授权委托书

（3）***

（4）招标人要求提供的其他资料 

13．工程计价

13.1计价原则：

**.1.1此**已包括为实施本分项工程的所有**，已含施工所需*切人工费(综合考虑放线、测量、摊铺、整型、碾压、接缝掉头处理、土工布覆盖洒水养生、取样、切缝、老路加罩补强的拉毛处理、老路部分结构铣刨（铣刨料归甲方）、老路改建路面新旧料结合处粘层油及喷洒、裂缝的处理、水稳表面冲洗和试验等水泥稳定碎石摊铺施工相关的所有工作及完成水稳碎石摊铺工作相应增加的工作内容）、机械费、燃油费、机械进出场费（含多次进出场）、辅助机具费、保洁费、抽水台班、安全防护、材料装卸、材料*次及多次转运堆码、成品保护、配合费、管理费、措施费、运输费、赶工费、扰民及民扰费、与各分包协调配合费、安全文明施工费（洒水车租赁、绿网购买覆盖）、利润、税金规费、保险、试验检验费、工程资料费等，以及投标人在报价时预测的所有风险费。除施工方案、合同约定及图纸要求完成的内容外，还应包含工完场清、质保、验收、检测、保修等全部工作内容，具体以甲方书面指令为准，用于本工程的所有机械设备和材料（除主材）均由乙方提供。投标人工作中涉及到的所有工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不另额外计取。

乙方负责提供摊铺时使用的遮盖井口钢板及水稳两边钢侧板（含材料采购及施工），因未覆盖井口产生的*切损失由乙方清理、承担。乙方必须充分考虑道路周边加油站、学校、小区等平交道口水稳施工完成后的保通问题，乙方负责保通所需钢板的采购、铺设和维护等*切保通工作并综合考虑在上述单价中。因保通造成的已完成水稳的损坏，乙方负责无偿修复。

切缝所造成的浪费综合考虑在报价中，不重复计量。

因乙方原因造成摊铺厚度或体积超出设计要求造成的材料浪费由乙方承担。

水稳摊铺时乙方需采用两台摊铺机联合摊铺，水稳必须采用平板振动器进行收边，水稳摊铺完成后乙方需做好凿除井口上部的水稳的工作，以上工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不予签证，不额外计取。

**.1.2投标人提供符合抵扣要求的税率为3%的增值税专用发票，如遇国家税率政策调整，则除税价不变，最终结算金额=除税价*（1+增值税税率）。本工程仅按本合同中明确的分项计量计价，合同中约定的所有施工内容均包含在合同价款内，不再另行计价。本合同综合单价*次性包干，不因现场施工条件变动和市场行情变动而改变。

**.1.3因温州市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电、高考、中考、大型赛事等政府指令或如疫情等不可抗拒因素暂停施工、各类会议或督察检查等因素对工期的影响，投标人应考虑在综合单价内，不得进行索赔、调价等。

**.1.4因亚残运会等运动会、疫情、或其他原因造成的停工、赶工、复工、额外的安全文明施工及迎检**等均已考虑在上述综合单价之内，不得以此为由，向招标人提出签证、调价、索赔等。

**.1.5疫情常态化防控**包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的**均需考虑到报价中，不予单独重新计量。

**.1.6 安全文明施工措施费（按招标人标准图集及标化要求实施），相关**及场地清理、垃圾清理、堆码、场内转运及外运出场处置（含打包及上下车**）、抽水及降排水**（降排水方式自行考虑）、临时围挡、裸土覆盖（包含绿网）等**均包含在报价中，不予单独重新计量。

**.1.7因施工图纸与蓝图不符、设计变更、图纸缺陷甚至没图纸原因等导致工程量变化均不予调价，不予索赔。可能存在*些未列的*星分项工程（施工图纸有）已全部包含在以上单价内，不得再增加任何**。

**.1.8最终结算以施工图纸及招标人确认的现场实际完成数量为准，投标人不得以施工数量的调整向招标人主张索赔、补偿或单价调整。

**.1.9为完成本工程所需的*切人工、材料、辅材及机械设备等均由投标人提供。

**.1.**水稳摊铺工程相关试验检测及施工各项资料、相关技术资料均由投标方负责，所需**均需考虑到报价中，不予单独重新计量。

**.1.**水稳摊铺工程施工过程中，投标人对地下综合管线、周边构筑物保护**以及地下障碍物的处置**，均需考虑到报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。因施工不当或投标人原因导致邻近建筑物、地下管线受损需要修复或保护的，由投标人承担**，并由乙方负责对受损者的相关赔偿责任。

**.1.**投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、地勘报告、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包**的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

**.1.**投标方自购所用材料必须有合格证、性能检测报告并按规定取样送检，检测**均在报价中综合考虑，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**本工程确保获得“瓯江杯”及温州市标化工地，为获得“瓯江杯”及温州市标化工地所产生的**，投标人均需考虑在投标报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.** 配合招标人临时道路保通，综合管线保通等**，投标人均需考虑在投标报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**在本项目水稳摊铺工程施工过程中，如需租用场地，均由乙方实施并负责相关**，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**投标方自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理、涉及消防、市政、交警、防雷、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通（含交通组织协管费）、城管等有关部门的问题并承担相关**（投标报价时应考虑此部分**）。

**.1.**已完工程成品在竣工验收完成前，均由投标方负责保护工作并承担**。如有损失，由投标方自费负责予以修复。

**.1.**投标人应提供购买发票，建材产品备有项目登记表、现场查验表等资料。

**.2计量原则：

**.投标有效期

**.1投标文件有效期为开标之日后的**天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

**.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第**条关于投标保证金的退回与没收的规定仍然适用。

15．投标保证金

15.1未中标人的投标保证金，在招标人和中标人签订了合同协议书后5个工作日内退还，不计利息。

15.2投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

（1）在投标文件有效期内（有效期为开标后的**天，特殊情况下，招标人有权延长有效期）撤回投标文件；

（2）有明显串标、围标现象的；

（3）中标人未能按本须知第28.1条的规定签订协议书。

16．标前会（答疑会）

16.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第4款的规定办理。投标人应按照本须知第4款有关时间以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按照本须知第4款的有关时间安排以书面形式向所有投标人作出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8、9款规定执行。

16.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

17．投标文件的格式及其签署

17.1投标单位应编制投标文件*份“正本”和*份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不*致之处，以正本为准。

17.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，正、副本均应加盖投标单位法人公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委托代理人)印鉴。由法人代表委托代理人签署的，投标文件内应附属*份法人委托书。

*、投标文件的递交

18．投标文件的密封

**.1投标人应将投标文件密封，封口处应有投标签署人的印鉴及投标人的公；封皮上应注明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。

18.2如果投标人没有按上述规定密封并标示清楚，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19．投标文件递交

19.1投标人应按本须知第4.5款中规定及“特别说明”第（3）条将投标文件递交给招标人。

19.2投标人在本须知第4.5款中规定的投标截止时间后提交的投标文件，招标人将拒绝或原封退回给投标人。

**．迟交的招标文件

**.1投标人在本须知第4.5款中规定的投标截止时间后提交的投标文件，招标人将拒绝或原封退回给投标人。

**．投标文件的补充修改与撤回

**.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

**.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第18、**款的规定编制、密封、标志和递交(在内层包封标明“修改”或“撤回”)字样。

**.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

*、开标、评标和定标

**.评标委员会

评标委员会应坚持“公正公平、诚实信用、*次询标、最低价中标、关系人回避”的原则，不少于5人的单数组成。

**.开标

**.1开标纪律：评标委员会成员将手机关闭后统*交上交，在评标过程中原则上不允许拔打或接听电话，以保证评标的严肃性、公正性。

23.2招标人将于投标截止时间后的*个工作日内在招标人公司会议室或办公室组织开标，并分别对各投标人单独进行询标；投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所作出的结论。

23.3参加开标或接受评标委员会质询的投标人法定代表人或其委托代理人应随身携带本人身份证，委托代理人还应随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备评标委员会验核其合法身份。

23.4按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知**款规定认定为无效投标文件的，不予送交评审和开标。

23.5是否召开公开开标会由招标人评标委员会决定。

24．投标文件的符合性审查

24.1投标文件有下列情况之*者，经评标委员会认定未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理：

1）开标前投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

2）投标报价高于测算价的；

3）投标工期不能满足招标工期的要求；

4）投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；

5）投标文件有明显串标围标行为的；

6）不响应招标文件中规定的其它实质性要求的。

 当投标人出现以上第（2）或（5）两种现象时将被招标人列为不合格分供方。

24.2在投标文件的组成部分中的任何*部分被确认为废标，则该投标文件为废标。

**.评标

**.1开标后首轮报价最高者淘汰，余下入围单位经过至少两次询标，询标过程当中除非招标文件条款发生改变以外，每次询标报价不得高于上*次报价，否则淘汰，每*轮询标皆淘汰该轮询标最高***位。劳务分包工程推荐原则为最低价中标。

26定标

分包方选择实行“评定分离”原则，即由评标委员会实施评标并推荐中标候选人，其数量需符合 N+1 原则（N 为拟选中标人数量）。综合评标委员会意见，按排名先后与中标候选人进行最终详细询标，确定中标人并填报《中标候选人推荐审批表》。由分公司招议标领导小组审批并确定中标人。

评分细则详见招标评分表：

沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

水稳摊铺工程劳务分包招标评分表

注:商务报价满分***分，最终报价每高于最低报价（不低于成本价范围内）1%扣2分。

*、合同的授予

27．合同的授予和拒绝

27.1招标人将把合同授予综合比较最优的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

27.2投标人应该理解，招标人有权将合同授予任何*位投标人，也有权拒绝任何投标人，且并不需要就任何原因向投标人作出解释。

28．中标通知书

28.1招标人在评审委员会提出书面报告7个工作日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束**个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。

28.2招标人将在中标人与招标人合法签订分包合同后及时通知未中标单位，并及时退回投标保证金（不计利息）。

29．合同协议书的签订

29.1招标人与中标人将在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件、中标人的投标文件及可能的*次协商文件、招标人与业主签订的工程总承包合同签订分包合同。

29.2中标人如不按本须知第28.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

29.3投标人在招标人发出中标通知书后7日内，应向招标人缴纳履约保证金。若投标人未能如期缴纳履约保证金，招标单位即认为投标人无能力对该工程进行施工而取消其中标资格，同时没收其投标保证金。

 特别说明：招标人有权决定选择*家或多家中标，并且对多家中标单位施工范围进行划分，中标人应无条件接受。

本次招标工作原则为最低价中标，该**将综合考虑投标方的实力、报价、付款方式、目标承诺、管理力量以及考察情况等因素。若投标人在招标过程中采取恶意低价参与竞争，*经发现，作废标处理，且进入我司分包黑名单。

授权委托书

本授权委托书声明：我   系   的法定代表人，现授权委托   为我单位的代理人，以本单位名义参加沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目水稳劳务分包工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的*切文件和处理与之有关的*切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码：

单位： 职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

授权委托日期： 年 月 日

投标书

致：中国建筑第*工程局有限公司

经研究贵公司沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目水稳劳务分包工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款和施工图纸之后，我司愿按照上述要求，按分项固定综合单价计费方式承接该工程的施工，具体承包单价见后附表格。

*旦我司中标并正式签定合同后，保证在接到贵司开工通知后按贵司要求的时间开始该工程施工，在 合同工期 内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和水稳施工工程质量验收规范以及规程、标准验收。

如果我司中标，我司将在与贵司签订分包合同前3日内向贵司提交履约保证金人民币不少于合同额的5%。

如果我司中标，我司承诺分包合同主体必须与参与投标时的单位名称*致，无正当理由不得随意更换合同主体，如有发生，视情况按签约合同额的1%～2%进行处罚。我司同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内投标文件始终对我司具有法律约束力。

我司承诺将以低于招标人招标成本价的**竞争中标候选人，若违反规则，将接受废标处理。

我司同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内投标文件始终对我司具有法律约束力。

在签署正式施工合同之前，贵司的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

我司理解，贵司并无义务必须接受报价最低的投标，贵司有权选择任何*家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

投标人名称：  电 话：

法定代表人或委托代理人：  传 真：

投标人地址：  邮政编码：

开户银行名称：  帐 号：

投标日期：  电子邮箱：

（本页需加盖投标单位公章）

沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

水稳摊铺工程报价表

说明：

1、此**已包括为实施本分项工程的所有**，已含施工所需*切人工费(综合考虑放线、测量、摊铺、整型、碾压、接缝掉头处理、土工布覆盖洒水养生、取样、切缝、老路加罩补强的拉毛处理、老路部分结构铣刨（铣刨料归甲方）、老路改建路面新旧料结合处粘层油及喷洒、裂缝的处理、水稳表面冲洗和试验等水泥稳定碎石摊铺施工相关的所有工作及完成水稳碎石摊铺工作相应增加的工作内容）、机械费、燃油费、机械进出场费（含多次进出场）、辅助机具费、保洁费、抽水台班、安全防护、材料装卸、材料*次及多次转运堆码、成品保护、配合费、管理费、措施费、运输费、赶工费、扰民及民扰费、与各分包协调配合费、安全文明施工费（洒水车租赁、绿网购买覆盖）、利润、税金规费、保险、试验检验费、工程资料费等，以及投标人在报价时预测的所有风险费。除施工方案、合同约定及图纸要求完成的内容外，还应包含工完场清、质保、验收、检测、保修等全部工作内容，具体以甲方书面指令为准，用于本工程的所有机械设备和材料（除主材）均由乙方提供。投标人工作中涉及到的所有工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不另额外计取。

2、投标人提供符合抵扣要求的税率为3%的增值税专用发票，如遇国家税率政策调整，则除税价不变，最终结算金额=除税价*（1+增值税税率）。本工程仅按本合同中明确的分项计量计价，合同中约定的所有施工内容均包含在合同价款内，不再另行计价。本合同综合单价*次性包干，不因现场施工条件变动和市场行情变动而改变。

3、乙方负责提供摊铺时使用的遮盖井口钢板及水稳两边钢侧板（含材料采购及施工），因未覆盖井口产生的*切损失由乙方清理、承担。乙方必须充分考虑道路周边加油站、学校、小区等平交道口水稳施工完成后的保通问题，乙方负责保通所需钢板的采购、铺设和维护等*切保通工作并综合考虑在上述单价中。因保通造成的已完成水稳的损坏，乙方负责无偿修复。

4、切缝所造成的浪费综合考虑在报价中，不重复计量。

5、因乙方原因造成摊铺厚度或体积超出设计要求造成的材料浪费由乙方承担。

6、水稳摊铺时乙方需采用两台摊铺机联合摊铺，水稳必须采用平板振动器进行收边，水稳摊铺完成后乙方需做好凿除井口上部的水稳的工作，以上工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不予签证，不额外计取。

（本页需加盖投标单位公章）

投标书附录

投标人：

法定代表人或委托代理人：

投标日期：

（本页需加盖投标单位公章）

第*章 合同条款

沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

水稳摊铺工程劳务分包合同

合同编号:中建*局****************

目 录

第*部分 协 议 书

第*部分 通 用 条 款

*、词语定义及合同文件

*、双方*般权利和义务

*、工期

*、质量与安全

*、合同价款与支付

*、工程变更

*、竣工验收及结算

*、违约、索赔及争议

*、保障、保险

*、其他

第*部分 专 用 条 款

*、名词定义

*、甲乙双方*般权利和义务

*、合同价款确定与调整

*、计量与支付

*、材料及设备供应

*、工期管理

*、质量与检验

*、安全施工、职业健康与环境管理

*、文明施工

*、成品保护与质量保修

**、竣工验收与结算

**、保险与担保

**、违约责任

**、争议

**、停工、缓建及合同解除

**、合同附件

**、补充条款

附件*、固定综合单价表

附件*、劳务人员工资支付表

附件*、市政质量标准

附件*、安全生产、文明施工管理奖罚规定

附件*、职业健康安全、环境管理责任协议书

附件*、文明施工责任协议书

附件*、治安、消防管理协议书

附件*、廉洁协议书

附件*、总分包施工单位安全生产协议

附件*、建设工程项目代缴农民工工伤保险费的协议

附件**、绿 色 施 工 协 议 书

附件**、法定代表人身份证明书

附件**、法 人 委 托 书

附件**、*宝*器协议书

附件**、农民工管理协议

附件**、工程质量保修书

附件**、关于工人宿舍用品损坏赔偿协议书

附件**、项目部作业人员职业健康体检管理实施指南

附件**、项目疫情防控管理协议

第*部分 协 议 书

承包人（全称）：中国建筑第*工程局有限公司（简称甲方）

劳务分包人（全称）： （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成*致，订立本合同。

*、工程概况

工程名称：沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目（简称“本工程”）

工程地点：本标段位于沿会展路北起*都大道（主线起于现状蒲江北路），东至会展路立交西接口。

工程规模：桩号***+***.***～***+***范围内的快速路桥梁上下部结构，以及地面桥梁工程、地面道路工程（路基路面、排水、保通工程等）、管线工程（含管线迁改工程）、附属工程、绿化工程等。

*、劳务分包人资质情况

资质证书号码：  

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

*、分包范围及承包方式：

投标人须完成沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段本工程范围内全部施工图纸、设计变更、现场变更、签证单及清单范围内的水稳摊铺工程。

 承包方式：包清工

*、工期

本工程开工日期：暂定于****年3月（如有变化，以甲方指令或监理工程师的开工报告为准），竣工日期：****年7月（以工程竣工验收报告为准）；

暂定本分包工程开工日期：****年 3月 **日（如有变化，以甲方指令为准），竣工日期：**** 年9月 **日,总日历工作天数为：***天。

因乙方原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：

每延期*天支付违约金**元，不足*天的按*天计算。

因承包人原因造成开工日期延误违约金的计算方法为：每延期*天支付违约金**元，不足*天的按*天计算。

如乙方未经甲方书面确认擅自停工（未按施工组织计划）的，支付5*元/天违约金，并自行承担所造成的*切责任。

因乙方原因造成工期延误，乙方承担业主对甲方的相应违约处罚金额及其他由工期违约完成的*切损失。

*、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：确保瓯江杯，争创钱江杯评杯质量要求，若因乙方原因不能取得“瓯江杯”，甲方有权按本项目合同价的2%扣除违约金，乙方必须符合中建*局现场施工红线管理规定（详见附件），若违反规定，处****元/次·项罚款，给甲方带来的相应损失由乙方承担。每次若本项目在施工过程中出现质量事故，在经建设单位及监理单位认定后，甲方有权对乙方处以5*到***元/例的罚款，累计处罚没有上限。

工程安全文明施工目标：按“温州市级文明标化工地”标准执行施工。

若乙方违反了国家或温州市有关施工现场安全管理的条例，则需向甲方提交违约金人民币****-*****元/次(当月工程款支付时执行)。

*、劳务分包合同价款

金额（暂定人民币）含税：

大写： 元（其中农民工工资：   ，安全生产费： ）；农民工工资占比：%

小写： ￥ 元（其中农民工工资：   ，安全生产费： ）；农民工工资占比：%

金额（暂定人民币）不含税：

大写： 元（其中农民工工资：   ，安全生产费： ）；农民工工资占比：%

小写： ￥   元（（其中农民工工资：   ，安全生产费： ）； 农民工工资占比：%

注：暂定合同价不作为本分包工程办理结算的依据

*、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书

2. 本合同条款及附件

3．本合同补充条款及附件；

4. 甲方招标文件、答疑、清单及附件等；

5．中标通知书（如有时）；

6．乙方的投标书；

7．除主合同工程价款之外的主合同文件；

8．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件

9. 甲方相关管理办法及制度。

*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

*、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

*、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

**、合同生效与终止

合同订立时间：  年 月 日

合同订立地点： 浙江省杭州市

本合同自双方电子签章后生效，协议规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

本合同采用电子签章签署生效。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，采用电子签章签订本合同的有关事项约定如下：

1.电子签名风险提示

甲乙双方使用电子签章方式签署合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，因此电子合同打印版不能作为法律依据。同时，乙方应充分了解和认识到电子印章具有如下风险： 

（1）******遗失且密码泄露导致乙方身份被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟。

（3）乙方的上网设备及软件系统与甲方提供的电子合同平台不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染病毒或被非法入侵。

2．上述内险可能会导致发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究甲方的任何责任。

3．合同效力：本合同经双方加盖电子签章后生效，合同约定内容完全履行完毕自动终止。根据《中华人民共和国民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签章，确认该电子签章具有法律效力。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：   法定代表人：

委托代理人：   委托代理人：

电 话：  电 话：

年 月 日 年 月 日

第*部分 合 同 条 款

*、名词定义

1. 发包人：指在主合同中约定，具有工程发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2.承包人：指在主合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3.劳务分包人：指在本合同中约定，被甲方接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人。

4.合同条款：指本合同中，由承包人与劳务分包人经协商达成*致意见后签订的工程施工合同中的具体条款。

5.主合同：指甲方与发包人签订的工程施工总承包合同或专业承（分）包合同。

6.项目经理：指甲方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表，并唯*具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本分包合同规定，否则甲方仍有权不予认可。

7.乙方现场代表：指乙方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

8.项目部：指中国建筑第*工程局有限公司沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目经理部，是甲方委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

9.过程计量：指根据合同具体规定，由乙方提出并经甲方审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据，不作为双方合同最终结算的依据。

**.最终结算：指乙方完成合同约定的工程内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

*、甲乙双方*般权利和义务

**.甲方项目经理：  **   ；电话 ***********  。

**.乙方现场代表： ；电话： 。

乙方指定电子邮箱： 。 

（备注：乙方电子邮箱用于工程全过程中甲乙双方函件往来，邮箱所接收资料等同为乙方已书面确认。）

乙方现场代表应常驻项目，确保每月不少于**天。如乙方需更换现场代表，应至少提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意，且甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的现场代表。

**.甲方工作

（1）甲方在向乙方提供具备施工条件的施工场地，提供临时水源、电源配送至现场*级配电箱(具体时间根据甲方现场安排）。如需甲方提供临时水源、电源，则生产生活区水电**均由乙方负责承担，按合同约定收取水电费。

（2）向乙方提供施工图纸或技术交底 / 套，乙方承担复印**。

（3）协助乙方办理有关证件（包括外来就业证、项目出入证等），办证所需**由 乙方 承担。

（4）对乙方施工工期、质量、安全和现场标准化的监督和管理

（5）参加分包工程的验收

（6）负责协调施工现场各分包商之间的生产工作

（7）所有临时建筑物、构筑物、棚栅、场地等的位置，由甲方统*筹划、搭设，**由乙方承担。

（8）双方约定甲方应做的其他工作： 无 

**.乙方工作

劳务管理部分：

(1)乙方除现场代表外必须配备项目主要管理人员  6 人，分别为：

姓名：    职务： 项目经理  电话：

姓名：    职务： 安全员   电话：  

姓名：    职务： 施工员  电话：

姓名：    职务： 预算员 电话：

姓名：    职务： 测量放线员 电话：  

姓名：    职务： 材料员    电话：  

(2)乙方必须保证其人员的稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须提前*天向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行查对，如发现乙方人员与花名册及本合同不符，则乙方向甲方支付*****元/人违约金。

(3)乙方管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排，并顾全大局，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。

(4)乙方安全员及各特种作业人员必须提供相应资质证书。

(5)乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场前，对即将进入现场人员进行体检并将体检报告上报甲方安全部，自理体检**（详见附件）。

(6)乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 3天内将人员名单和身份证复印件、指纹印及*寸照片报送项目部安全部。

(7)乙方应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且农民工工资全部结清后至少3年。

(8)乙方须指定专人（劳务管理员）负责劳务实名制管理工作。拟派劳务管理员姓名： 手机： 。甲乙双方的劳务管理人员须*起负责劳务工人打卡事宜，且每天打印签字，劳务工资支付（代发）严格按照考勤打卡机统计数据来发放。

（9）生产区水电管理

①甲方向乙方提供具备施工条件的施工场地(具体时间根据甲方现场安排）。

②甲方向乙方提供电源配送至现场*级配电箱(具体时间根据甲方现场安排）。此外，*级配电箱以下的所有用电设施的配置及措施内容皆由乙方负责，且**自理，包括但不限于配电箱配置、电线电缆的运输及处理等。

③甲方向乙方提供临时水源(具体时间根据甲方现场安排）。施工现场的临时用水接入及相关措施工作由乙方自行负责，且**自理。

④生产区水电**均由 乙 方负责承担，安装水表、电表，按实际使用**扣款。

（**）生活区管理

①甲方向乙方提供食宿条件，乙方必须服从甲方统*管理。各分包单位人员入场后务必在现场管理人员处进行实名登记并领取宿舍钥匙。

②工人宿舍内双层铁床由乙方统*购置。床上用品、生活柜、衣柜、鞋柜等由乙方自行提供。夏冬季空调统*由乙方进行采购或调拨，并自行安装。乙方需按甲方要求的样板间布置。住宿、用餐、生活设施及生活用品采购等**由乙方承担。

③乙方需缴纳工人宿舍租金，按每月***元/间计取。乙方需自行负责宿舍内的卫生管理及财产保护，若发现对宿舍进行损坏，按修复**照价赔偿。每间宿舍限住人员6名，不满6人按双倍租金计取。

④为了统筹规划安排好生活区的后勤服务(卫生保洁、热水供应等)工作，乙方需缴纳卫生费及垃圾处置**，每间计取**元/每月，供甲方安排相关人员负责生活区所有公共部位卫生打扫，垃圾清理等。

⑤生活区水电费按每间宿舍计取，标准为***元/每月。

⑥现场防疫管理工作需按照甲方要求进行无条件配合，相关**由乙方自行承担。

⑦上述管理**在每次工程款支付时按实扣除。

经济合约部分：

(1)劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取，签字时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字样，并摁上手印，以确保劳务人员工资足额发放。乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同组成部分附后，见《劳务人员工资支付表》。

(2)乙方应及时向甲方出具《代发农民工工资委托书》。

(3)乙方应当依法与所招用的农民工订立书面劳动合同，劳动合同使用双方签订的《农民工管理补充协议》中的附件范本。

(4)乙方与所招用农民工订立的书面劳动合同，须报合同原件到甲方备案并进行用工实名登记，未与乙方订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

(5)对于乙方报甲方备案的农民工劳动合同，甲方有权要求农民工现场确认劳动合同的真实性。经确认的农民工劳动合同为本协议的附件。

(6)乙方每月申请支付工程款时，需提供补充协议附件中要求签字的《劳务工资发放表》、《月劳务考勤记录表》、《劳务人员每日出勤记录表》、《劳务工人花名册登记表》、《农民工劳动合同书》。

 技术生产部分：

(1)乙方必须遵守法律法规及相关规章制度和发包人、甲方有关工程的各项管理规章制度，服从甲方转发的发包人与劳务分包范围有关的指令，若乙方违反相关规章制度，甲方将根据有关条款对乙方进行处罚。乙方未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。

(2)自觉接受甲方、甲方上级单位及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

(3)按甲方统*规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

(4)按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工验收，完成与专业分包内容相关的竣工资料，如资料提交延误的则罚款****元/天。

(5)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

(6)乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作，特殊工种作业人员必须持证上岗。乙方必须与拟进场人员签订劳务合同，每年体检两次，并在进场3天内将进场人员花名册、身份证、体检报告、上岗证复印件*份交付甲方备案。

(7)在遵守国家、地方及行业标准的前提下，由甲方委托乙方进行施工图深化设计（如有），所有**及由此产生的责任由乙方承担。

(8)未经甲方同意，乙方不得复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸，不得向乙方以外的人员泄露有关图纸的内容。征得甲方同意后的复制及重新绘制等**由乙方自行承担。

(9)乙方应在本合同签订生效后 3 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。乙方向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：根据甲方指令。

(**)乙方向甲方提交施工方案的时间：根据甲方指令。

(**)进场前*周将机械及特种工操作证提供项目部，并保证人证合*。进场日资料不全每延误*日处以***元的罚款。

(**)接缝处需进行切缝且要求线条笔直，尾料清理干净，考虑到作业面小且不连续性，需要多次机械进出场摊铺时乙方必须配合作业。

（**）甲方路基层清理完成后交由乙方，乙方负责保护工作，水稳摊铺过程因乙方原因导致路基层或其他成品损坏，则由乙方承担损失。

（**）已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责本工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位，乙方应按甲方要求做好并承担所有**（此**已包括在乙方投标综合单价内）。

（**）乙方负责提供摊铺时使用的遮盖井口钢板及水稳两边钢侧板（含材料采购及施工）。

（**）若因乙方施工不当导致水稳材料落入井内，则由乙方负责清理。

（**）甲方组织乙方同下*工序分包施工单位的接收及交接工作，具体接收及交接工作由乙方负责，乙方必须保证按时保质的完成交接工作，并确保所做工程顺利被下*工序分包施工单位接收，否则乙方应无条件返工，直至工程满足交接条件，被下*工序分包施工单位接收为止，返工**（含主材）均由乙方承担。

分包工程具体施工内容：

沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标全部施工图纸、设计变更及施工联系单范围内的水稳摊铺工程，包括但不限于摊铺机、压路机、装载机等机械设备进出场和维护，清理基层，老路加罩补强的拉毛处理，水稳施工相关的所有测量放线，配合比实验，试料，老路改建路面新旧料结合处粘层油的喷洒、水稳混合料的拌和、运转与操作、运输，摊铺机摊铺，整平整型，填补，碾压，切缝，接缝和调头处处理，施工场地的封闭维护、养护，配合完成各种检测，对已摊铺的作业面养护及杂物清理，材料、半成品及成品的保护及完成本工程不可或缺等全过程工作，未尽之处以清单说明为准。

（1） 材料供应：用于本工程的材料（除主材）均由乙方提供。

（2） 机械：分包工程范围所需机械设备均由乙方负责提供（包括在施工期间的维修、保养）。乙方应保证机械设备的机体结构、工作装置、安全防护装置满足施工要求，备件和技术资料齐全。

（3）施工措施：所有施工技术措施及**均由乙方自行负责，包含但不限于文明施工，临时设施，地下清障以及安全措施等与水稳摊铺工程施工相关的所有措施；

（4）本工程所使用的材料（除主材）、配料、机械设备均由乙方自行解决。

（5）乙方配合甲方及有关当局认可的检测单位、邻近建筑物监测等独立测试单位进行所需的测试，包括相关预埋工作；

（6）在水稳摊铺工程施工期间，现场文明施工及噪声控制由乙方负责。如由此造成政府行政职能部门的处罚，*切责任由乙方承担。

（7）乙方施工期间应注意保护现场已成型石材面层成品，不得破坏。如因乙方施工受到损坏，乙方应按价（人工费、材料费）赔偿。

总包配合及其他实体内容：

(1)配备相应的施工管理人员，包括现场负责1名，有证安全员1名，施工员1名，测量放线1名，质量员1名，施工现场道路文明施工专员不少于6名；乙方须保证按以上人员配备，过程少1个人交纳*****元/次﹒人。负责工程测量放线（甲方只提供主控线），购置施工测量仪器（水准仪、经纬仪、垂准仪、测距仪等），按项目部相关要求对工人进行技术、质量、安全、文明施工交底，按甲方进度计划要求进行劳动力部署和安排，配合甲方对现场进度、质量和安全文明施工、宿舍、劳务实名制等工作管理。

(2)指定专人进行原材料试件制作取样送检等。

(3)因*次结构缺陷给后续工程造成的增加**由乙方承担。

(4)乙方负责施工期间施工场地场内抽水排水工作，无论任何原因，抽水工作乙方负责，并自行采购抽水排水设备。

(5)乙方现场必须配备专人进行用电管理，*级配电箱以后的电线、电缆、配电箱、开关箱（按附件*宝*器执行）和夜间加班照明均由乙方采购、安装及维护。开关箱漏电动作电流****或****，动作时间0.**；*级配电*级保护要求“*机*闸*箱*漏”，关键点设接地电阻或保护*线；所用动力及照明分支线路均采用***管串线，配电箱系统图详见附图；乙方必须至少配备专业电工*名。

(6)乙方负责除甲方所安排后勤及现场保安外的其他现场后勤保卫工作；负责甲乙双方财物保卫工作，甲方派保卫负责监督。乙方必须自行安排专人对进场材料进行保管和看护，乙方自行承担因保管不善等*切原因造成的材料灭损、丢失责任和风险。此外，乙方应按甲方统*规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理。

(7)乙方自有设备、材料的保管及进出场管理由乙方自行负责；提供除甲方照明区域之外工作范围内的光线不足及夜间施工情况下的照明及维护等；进行检测取样工作及取样部位的善后工作，各类试块的制作、搬运、模具的清洗等均由乙方派专人完成。

(8)乙方所有机具、材料进场或使用完后整齐堆码在甲方指定（规划）的位置，并自行保管；不得随意摆放在施工道路或材料堆场，各类建筑垃圾的清理至甲方指定地点。

(9)乙方应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包**的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

(**)样板的制作与安装不计取任何**。

(**)乙方指定专人负责对甲方材料领用或调拨签字事宜，并出具授权委托书交于甲方。

(**)乙方按图纸要求完成其他专业工程。

(**)乙方各类大小机具、相关辅材进场后须第*时间通知甲方进行验收。

(**)乙方配合甲方对已完工成品进行保护（针对甲方制作的标准化防护工具，乙方施工前应找甲方确认并做好保护，如发生损坏，乙方需赔偿甲方**），配合甲方进行样板间的施工。

(**)乙方必须妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

(**)按合同约定及甲方要求的时间准时进场并对甲方移交的现场进行充分了解和验收，乙方接收甲方移交的现场后不得以不了解现场条件为由拖延工期或要求增加**；

(**)乙方需向甲方提供乙方单位合法且有效的全套证件(机构编码证、营业执照（若完成“*证合*”请提供最新的营业执照副本）、资质证书、安全生产许可证、法人身份证、税务登记证)的复印件，并盖好乙方印章，乙方对资料真实性负全部责任。

(**)乙方已了解甲方工期要求、进度要求，无条件配合甲方采取抢工措施，确保达到甲方工期要求（不得提出抢工费索赔），发生的**含在综合单价中，不予签证。

(**)乙方需无条件配合甲方第*方检测、验收、政府检查等工作。务必提供充足的人手负责上述工作准备事宜。该过程发生的所有**均包含在综合单价中考虑，不予另计、不予签证、不予补偿。

 安全文明施工：

(1)在施工范围内按要求设置相应警示牌、保护、垃圾清理外运消纳等。

(2)配合甲方劳务实名制日常管理，包括但不限于：填写工人入场申请单---录入务工人员身份信息---由甲方进行入场教育及各分项工程交底培训--领取门禁系统进出卡，用于日常实名考勤管理。新进场的工人须于3日内提交身份证至甲方安全部，用于办理暂住证、门禁卡制作等手续。

(3)施工现场文明施工：现场必须配备专人（必须保证每天6人以上）进行生产区清理包括但不限于作业面、材料堆场、沿线门口施工范围、加工棚、钢筋加工场,乙方必须做到工完场清,每项工作完成之后必须进行工作面的清理并经甲方检查同意后方可进入下*道工序，建筑垃圾按照甲方要求堆放至指定地点。清扫用的各类工具如扫把、手推车、铁锹、水管等均由乙方自理。乙方需按甲方要求（书面或口头指定）不定时对场地进行大清扫以便应对各项检查（不予**签证）。

(4)工程完工后，乙方必须清理工作面至甲方下*道工序书面接收为止。

(5)乙方必须按甲方要求穿戴使用各种施工防护用品，其中安全帽和反光背心等（附件协议书中有所提及的）安全防护用品由甲方负责统*采购，**由乙方承担。需乙方自行采购的防护用品必须经过甲方安全部门检查，经甲方确认后方可使用。

(6)乙方负责工作场地的文明施工、清理、建筑垃圾装车外运含在乙方的工作范围内，不再单独计价（若乙方清理、堆码、外运不到位或不及时导致甲方找第*方清理或堆码打包外运，发生**从乙方扣除）。

(7)标号牌喷漆或悬挂，灭火器盒子制作及安放，灭火器安放。（不予签证）。

(8)保证现场安全文明施工常态化管理，随时可以接受政府、业主、公司来项目检查工作，乙方必须无条件按甲方要求做好安全文明施工，包括但不限于安全文明施工整改及施工范围内道路等区域材料整理、垃圾及积水清扫、垃圾外运等（不予签证）。

(9)乙方现场发生的所有工伤自行负责。

(**)乙方保证在运输和卸货过程中要符合环保要求，车辆在进入项目现场要保证不沾泥土和脏物，车辆出入项目现场必须在项目大门内现场洗车。

（**）工作面不连续，报价综合考虑机械等多次进出场费，根据现场抢工需求，合理安排积极配合施工，综合考虑施工区域的安全文明施工，警示标志采购设置，工完场清且安全防护到位，增加安全环保意识。

*、合同价款确定与调整

**.合同价款确定

**.1本工程的合同价款采用下列第 ③ 种方式计算。

①固定费率。以固定费率计费方式，甲方按本分包工程结算总造价（不含税）的*定比例向乙方收取管理费；

②固定**。即合同总造价已包括为实施本分包工程应支付给乙方的所有**，本合同价款除约定可调整的项目外，无论何种情况，均不予调整。

③本工程采用全**综合单价模式。固定含税综合单价为提供3%增值税专用发票的全**综合单价（包括印花税、附加税）：此**已包括为实施本分项工程的所有**，已含施工所需*切人工费(综合考虑放线、测量、摊铺、整型、碾压、接缝掉头处理、土工布覆盖洒水养生、取样、切缝、老路加罩补强的拉毛处理、老路部分结构铣刨（铣刨料归甲方）、老路改建路面新旧料结合处粘层油及喷洒、裂缝的处理和试验等水泥稳定碎石摊铺施工相关的所有工作及完成水稳碎石摊铺工作相应增加的工作内容）、机械费、燃油费、机械进出场费（含多次进出场）、辅助机具费、保洁费、抽水台班、安全防护、材料装卸、材料*次及多次转运堆码、成品保护、配合费、管理费、措施费、运输费、赶工费、扰民及民扰费、与各分包协调配合费、安全文明施工费（洒水车租赁、绿网购买覆盖）、利润、税金规费、保险、试验检验费、工程资料费等，以及投标人在报价时预测的所有风险费。除施工方案、合同约定及图纸要求完成的内容外，还应包含工完场清、质保、验收、检测、保修等全部工作内容，具体以甲方书面指令为准，用于本工程的所有机械设备和材料（除甲供主材）均由乙方提供。投标人工作中涉及到的所有工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不另额外计取。

**.1.1乙方提供符合抵扣要求的税率为3%的增值税专用发票，如遇国家税率政策调整，则除税价不变，最终结算金额=除税价*（1+增值税税率）。本工程仅按本合同中明确的分项计量计价，合同中约定的所有施工内容均包含在合同价款内，不再另行计价。本合同综合单价*次性包干，不因现场施工条件变动和市场行情变动而改变。

**.1.2因温州市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电、高考、中考、大型赛事等政府指令或如疫情等不可抗拒因素暂停施工、各类会议或督察检查等因素对工期的影响，乙方应考虑在综合单价内，不得进行索赔、调价等。

**.1.3因亚残运会等运动会、疫情、或其他原因造成的停工、赶工、复工、额外的安全文明施工及迎检**等均已考虑在上述综合单价之内，不得以此为由，向甲方提出签证、调价、索赔等。

**.1.4疫情常态化防控**包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的**均需考虑到报价中，不予单独重新计量。

**.1.5安全文明施工措施费（按招标人标准图集及标化要求实施），相关**及场地清理、垃圾清理、堆码、场内转运及外运出场处置（含打包及上下车**）、抽水及降排水**（降排水方式自行考虑）、临时围挡（甲方仅设置用于交通导改封闭区域外侧围挡，其余所有水稳施工所需临时围挡均由乙方负责）、裸土覆盖（包含绿网）等**均包含在报价中，不予单独重新计量。

**.1.6因施工图纸与蓝图不符、设计变更、图纸缺陷甚至没图纸原因等导致工程量变化均不予调价，不予索赔。可能存在*些未列的*星分项工程（施工图纸有）已全部包含在以上单价内，不得再增加任何**。

**.1.7最终结算以施工图纸及甲方确认的现场实际完成数量为准，乙方不得以施工数量的调整向甲方主张索赔、补偿或单价调整。

**.1.8为完成本工程所需的*切人工、材料、辅材及机械设备等均由乙方提供。

**.1.9水稳摊铺工程相关试验检测及施工各项资料、相关技术资料均由乙方负责，所需**均需考虑到报价中，不予单独重新计量。

**.1.** 水稳摊铺工程施工过程中，乙方对地下综合管线、周边构筑物保护**以及地下障碍物的处置**，均需考虑到报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。因施工不当或乙方原因导致邻近建筑物、地下管线受损需要修复或保护的，由乙方承担**，并由乙方负责对受损者的相关赔偿责任。

**.1.**乙方应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、地勘报告、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包**的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

**.1.**乙方自购所用材料必须有合格证、性能检测报告并按规定取样送检，检测**均在报价中综合考虑，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**本工程确保获得“瓯江杯”及温州市标化工地，为获得“瓯江杯”及温州市标化工地所产生的**，乙方均需考虑在投标报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.** 配合甲方临时道路保通，综合管线保通等**，乙方均需考虑在投标报价中，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**在本项目水稳摊铺工程施工过程中，如需租用场地，均由乙方实施并负责相关**，不予单独重新计量，今后不予调整。

**.1.**乙方自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理、涉及消防、市政、交警、防雷、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通（含交通组织协管费）、城管等有关部门的问题并承担相关**（投标报价时应考虑此部分**）。

**.1.**已完工程成品在竣工验收完成前，均由乙方负责保护工作并承担**。如有损失，由乙方自费负责予以修复。

**.1.**投标人应提供购买发票，建材产品备有项目登记表、现场查验表等资料。

**.合同价款调整与签证索赔

(1)合同价款调整的因素：

①在施工过程中可能发生的签证、索赔事件，乙方应在准备施工前3天内向甲方提出书面申请。在收到甲方项目经理签字的指令单或任务单后进行该项工作，乙方的申请内容须包括按甲方规定的格式填写的工程联系函或任务书 。乙方完成该项工作内容后，在2天内提交详细的完成情况及证据资料或填写甲方项目部要求的分包索赔签证单，甲方对现场完成情况进行核查确认。乙方超过期限，甲方将视为其放弃签证、索赔的权利。若乙方只提交分包索赔签证单，没有详细的证据资料或完善的签证、索赔单据，甲方可同样视为放弃该项权利。

合同内约定的工作均不以签证。

双方约定计时工及签证、索赔人工单价大工（专业工种）按  元/工日（含税，提供 3 %增值税专用发票）、小工按  元/工日（含税，提供 3 %增值税专用发票）计算，每工日按 ** 小时计算。无论后期人工涨价幅度多大，均不予以调整。

②因乙方施工的工程质量、进度和安全文明无法满足要求，甲方指定其他分包人完成本合同内的相关工作时，相应款项的扣减。

③本合同中约定的各项违约责任。

④双方约定的其他因素：违约金、罚款等应扣款项，由甲方自行办理签证（抄送乙方），并与其他签证统*编号，从当期进度款中扣回。

(2)合同价款调整方法：

在本合同工程量***中有相应项目的按相应项目综合单价计算调整。

本合同工程量***中无类似清单项的，参照甲方其他项目类似清单项综合单价调整。

本合同工程量***中无类似清单项的，甲方其他项目也无类似清单项的，由乙方在有效期内报送综合单价经甲方审定后进行调整。

(3) 施工变更：

①施工中如发生甲方对原工作内容进行变更，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更增加工程量，增加部分工作按合同清单**结算。因变更减少工程量，乙方劳务工作量应相应减少。乙方应无条件配合甲方变更工作，不得因增加或删减工作量而甩项或索赔。

②乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的**和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

*、计量与支付

17.农民工工资计量与支付：

（1）乙方应当按月考核农民工工作量，每月7日前编制上月农民工工资计量资料报甲方审核。计量资料中须提供双方签订的附件**《农民工管理补充协议》中要求签字的《劳务工资发放表》、《月劳务考勤记录表》、《劳务人员每日出勤记录表》、《劳务工人花名册登记表》、《农民工劳动合同书》作为附件。

（2）甲方收到乙方提交的过程计量资料后，在3天之内根据云筑网系统或政府实名制管理平台每日考勤情况和《农民工劳动合同书》对乙方提交的《劳务人员工资表》、《劳务人员花名册》、《劳务人员考勤表》完成审核，若审核发现乙方提交资料与实际不符，乙方须在收到甲方反馈意见后3天内重新提交符合要求的资料。农民工月度应实发工资由甲方统*以银行转帐/工资专用帐户委托支付方式直接支付给劳务工人。若乙方提供虚假资料，甲方有权根据云筑网系统或政府实名制管理平台每日考勤情况和《农民工劳动合同书》直接与劳务工人签字确认后，办理结算并支付给劳务工人，乙方对该结算金额予以确认。

（3）甲方对农民工工资的审核支付，不视为对乙方完成工作已认可验收，对于乙方应完成的工作具体按本合同相关条款执行。甲方与乙方因工程数量、质量、造价等产生争议的，甲方按照规定代发工资，并依法对乙方进行追偿。

（4）农民工工人负责的工作全部完成且经验收合格，乙方应在7天内按实际完成工作量办理工资最终结算并移交*份工人签字确认的结算单原件至甲方。农民工工资均由甲方统*以银行转帐/工资专用帐户委托支付方式直接支付给劳务工人。甲方支付（代发）最后*笔农民工工资时，乙方应提交农民工工资结清的的承诺。

（5）除农民工工资之外的工程款，计量与支付周期按下述条款执行，每次计量后支付至乙方账户的金额为：甲方审核的工程款乘以付款比例后的金额扣除农民工工资后的余额。

**.具体付款时间与方式：

①甲方向乙方支付工程款（除农民工工资之外的工程款）的时间和方式：工程无预付款，合同签订前3日内全额交纳履约保证金，过程按月付款，乙方根据已完分项工程，经过甲方项目部验收合格后，按月编制过程计量报表，每月**日至**日报甲方审核，在扣除双方约定的其它**（包括过程违约金与罚款）后，按审核确认结算金额的**%（其中工人工资按月付款比例**%，结合当月考勤由乙方造工资表，甲方通过农民工专户支付至终端，乙方税金及辅材按**%支付）于次月**日前支付给乙方（例如：5月**日审核完毕，6月**日前支付），其中月度结算金额中当月农民工工资应***%实发金额，由甲方统*以工资专用账户委托支付方式在次月**日前支付。过程计量仅作为支付工程进度款的依据，不作为最终结算的凭证。（特别说明：乙方现场代表或者相关负责人  需在每月**日对过程结算单签字确认，逾期未签字的，甲方将视为乙方默认其中涉及的实测实量结果及扣、罚款，乙方不得有任何疑义）。

②乙方完成本分包合同内所有工作内容，第*个春节前付至过程确认的工程量的**%，相关检测和验收全部合格后7日内向甲方递交完整的结算资料（如乙方未在规定时间内报送完整的竣工结算资料，甲方有权自行单方根据现有相关工程文件资料核算审定工程结算造价。在此情形，本工程结算造价以甲方审定金额为准，并于书面通知乙方后确定和生效），双方按照本合同约定的计价方式，进行最终结算（乙方最终结算书的报送金额不得高于最终审定金额的5%，若超过，乙方须按超过部分向甲方支付5%的违约金）。乙方向甲方提交最终结算书并经审定完成后6个月内付至**%，竣工验收合格且发包人与甲方审计完成最终结算后*年后，支付至完成工作量 **% ，剩余3%作为工程质保金。质保期为2年，质保期从工程整体竣工验收合格之日起计算，保修期满扣除发生的应由乙方承担的保修**，余款1个月内全额无息支付；结算完成后**天内需提供***%结算金额发票。

**.结算与付款手续：

（1）乙方每次申请支付工程款时乙方需提供已按要求签字的《劳务人员工资支付表》和增值税专用发票，待甲方收到乙方提供的《劳务人员工资支付表》和增值税专用发票并确认无误后，再办理支付手续，项目部监督发放劳务人员工资并予以公示。甲方*旦发现乙方拖欠劳务人员工资，不需经乙方同意，可直接从乙方工程进度款中扣除相应款项代为支付。

（2）合同签订后，乙方需在工程所在地税务机关办理税务预缴手续。乙方申请支付工程款时需提供合同要求签字的《劳务人员工资支付表》、待收款的等额收据和由税务部门开具的结算等额的增值税发票（专用发票），发票金额应与结算审定金额*致，收据金额应与乙方收款金额*致，发票单位、收据单位应与本合同主体*致，否则，甲方有权拒付相关款项，并无须承担违约责任。

（3）乙方须在结算资料（包括过程结算、最终结算）上签字盖章认可，否则不予办理过程、最终结算。

（4）工程款(进度款)以 银行转帐 方式支付到乙方与合同主体*致的单位存款帐户（开户行： ；账户名： ；账号：  ），其他支付方式以供选择：可采取商业承兑汇票、融易达、信用证，最高比例不低于当次付款比例的**%，乙方开具接受电子商票功能，且以上支付方式不得补偿利息。

（3）附：发票要求条款

①甲方税务局备案相关信息：

纳税识别码：******************

统*社会信用代码：******************

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账号：********************

经营地址：长沙市雨花区中意*路***号

联系电话：****-********

②乙方税务局备案相关信息：

纳税识别码：

统*社会信用代码：

开户银行：

账号：

经营地址：

联系电话：

③乙方于当月办理结算后提交符合本合同项下要求的符合抵扣要求的增值税专用发票给甲方。

④发票金额与合同约定的本期结算金额*致，体现为不含税金额和价税合计金额。

⑤乙方提交的增值税专用发票税率（征收率）必须符合乙方在本合同项下*般计税人或简易计税人要求。本分包分供合同中乙方提供的增值税发票种类为增值税专用发票，乙方提供的发票税率（征收率）为3% 。（在最终结算完成后*个月内乙方向甲方提供***%足额的发票）。

⑥乙方未按时提交增值税专用发票或者提交的增值税专用发票不符合抵扣要求的，甲方有权不予付款，且乙方应承担由此对甲方造成的损失。

⑦乙方因自身原因在规定时间内不能提交合同约定的增值税专用发票，甲方有权要求乙方限期提交，限期内仍未提交的，甲方有权要求乙方解除合同，由此对甲、乙双方造成的损失，均由乙方承担。

⑧乙方提交虚假增值税发票的，由乙方承担相应法律责任。

⑨为防止乙方提交的发票没有按时缴纳税款，造成甲方在认证抵扣时发票失控，甲方有权在本期付款中暂扣留与本期税金相等的价款，待甲方在纳税申报通过后，再返还给乙方。

⑩本合同签订后，若因国家政策导致增值税率变动，则本合同约定的除税价不变，已开具发票的按开具发票的税率计算税额，未开具发票的按最新税率计算税额及开具增值税专用发票（最终计算金额=除税价*（1+增值税税率）。

*、材料及设备供应

**.甲方提供的材料及设备包括：水泥稳定碎石、玻纤格栅，除以上主材外，*切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其**及*次搬运费已包括在合同清单价款内。

甲方提供的设备包括：无 ，除以上设备外，*切与乙方承包范围相关所必须配备的设备（挖机、压路机等）与小型机具由乙方负责采购或租赁，其**已包括在合同价款内（乙方需提供以上现有机械给甲方及发包人的指定分包单位使用），乙方自带设备的维修保养及工具器的消耗、购置与租赁等**由乙方自行承担。乙方现场机械设备进场必须经过项目设备管理员与材料部联合验收，贴上项目验收合格标志方能进场使用。

**.乙方按照甲方要求进行施工作业，为了满足工程需要所造成的乙方人员、机械设备闲置所发生的*切**均由乙方自行解决，甲方不予以承担此部分**与责任。

**.乙方必须按照施工图纸或技术交底、施工损耗耗用量填报《材料需用月计划》。

**.乙方所提供的各种设备及工具*旦进入施工现场，即视为工程财产。未经甲方许可，乙方不得自行运出施工现场；如该设备或工具在施工中确实闲置，在征得甲方同意并办妥出场手续后，乙方方可运出施工现场。

24.甲方提供的材料，工程施工前，经甲方核定消耗量和损耗量。如实际消耗量和损耗量超出核定量，所浪费的材料**由乙方承担。

**.乙方指定现场材料员 ，负责与甲方材料人员进行对接，负责现场收料。如施工过程中乙方人员变更，乙方需及时提供相应变更资料在甲方处备案，如未履行相应手续，由此造成的损失及责任由乙方自行承担。

**.复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和**承担：均由乙方承担。

**.乙方对与承包范围相关的已进场材料承担保卫责任，需自聘专职或兼职保卫人员对材料进行保管，并承担材料丢失与盗损的责任。

**.甲方原则上不提供宿舍，如甲方提供临时宿舍：

①甲方向乙方提供食宿条件，乙方必须服从甲方统*管理。各分包单位人员入场后务必在现场管理人员处进行实名登记并领取宿舍钥匙。

②工人宿舍内双层铁床由乙方统*购置。床上用品、生活柜、衣柜、鞋柜等由乙方自行提供。夏冬季空调统*由乙方进行采购或调拨，并自行安装。乙方需按甲方要求的样板间布置。住宿、用餐、生活设施及生活用品采购等**由乙方承担。

③乙方需缴纳工人宿舍租金，按每月***元/间计取。乙方需自行负责宿舍内的卫生管理及财产保护，若发现对宿舍进行损坏，按修复**照价赔偿。每间宿舍限住人员6名，不满6人按双倍租金计取。

④为了统筹规划安排好生活区的后勤服务(卫生保洁、热水供应等)工作，乙方需缴纳卫生费及垃圾处置**，每间计取**元/每月，供甲方安排相关人员负责生活区所有公共部位卫生打扫，垃圾清理等。

⑤生活区水电费按每间宿舍计取，标准为***元/每月。

⑥现场防疫管理工作需按照甲方要求进行无条件配合，相关**由乙方自行承担。

⑦上述管理**在每次工程款支付时按实扣除。

**.关于劳动防护用品的采购按附件*宝*器约定执行，**由乙方承担并由甲方在工程款中按实扣除，乙方需安排专人领取并负责劳保用品的管理，乙方在领取物品时应按甲方要求做好签字登记。如无特殊情况，领取人为合同签订的法定代表人或委托代理人。

**.乙方需自行办理运输车通行证，施工过程中需做好安全防护，及时养护，且确保运输车辆满足摊铺要求，并要求在项目现有条件下自行办理相关施工手续，因手续问题导致无法按照要求施工的，乙方承担责任。

**.工程施工前，经甲方核定材料消耗量和损耗量。若实际施工过程后，甲供材消耗量和损耗量超出核定量，所浪费的材料**将按照甲供材料的用量管理实施细则规定由乙方承担。

**.甲供材料的用量管理实施细则：

甲供材料损耗率按合同规定。由于乙方申请领用材料数量有误，导致供货量大于现场实际需要量，均不能以任何理由退还甲方，造成材料超供的责任由乙方承担。甲供材料，乙方领用量超过结算用量时，按照以下方式在工程结算时扣除，其中超领比例=(实际领用量-结算用量)/结用量。

（1）超领比例3%及以内，全部超领材料按对应材料供应期间的最高采购价加5%管理费向乙方扣款;

（2）3%&**;超领比例&**;**%，全部超领材料按对应材料的供应期间最高采购价加**%管理费向乙方扣款;

（3）超领比例&**;**%属恶意超领，全部超领材料按对应材料的供应期间最高采购价加**%管理费向乙方扣款。

混凝土、钢筋等甲供材控制具体措施见甲方现场施工方案。

**.材料提供的责任划分与具体内容

除合同中约定甲方提供的材料和设备外其他所有在施工过程中所需要用到的材料、周转材料及辅材、机械设备、机具、工具、低值易耗品以及安全生产和文明施工所需材料等皆由乙方自行负责提供。乙方负责材料的进（出）场、装（卸）车及分类整理、维护、堆码等工作。

*、工期管理

**.甲方每月对乙方施工进度考核*次或按甲方施工进度计划确定的时间对乙方施工进度不定期考核。由于乙方原因连续*次达不到工期要求，甲方有权减少乙方承包的工程量。情节严重的，甲方有权勒令乙方无条件退场，所完成工作量按 ** ％结算且履约保证金不予退还。

**.由于发包人原因，工期与合同中约定的工期有较大出入，如发包人要求加快工程进度存在赶工时，其**已包含在各承包单价中，不另计算。如发包人拖延了较长工期，其工期顺延与停窝工补偿视发包人与甲方的签证情况予以协商确认。

36.非乙方原因造成工程暂停施工、放慢施工进度等，秉着实事求是的原则由甲方适当考虑，原则上不超过乙方的实际直接损失。

37.双方约定工期顺延的其他情况：除非甲方及建设单位确认工期延误以外，其他原因工期都不予以顺延。

38.由乙方原因延误甲方施工进度造成的*切经济损失全部由乙方承担。因乙方施工原因扰民、民扰而影响工期的，乙方不得向甲方索赔工期，且工期不予顺延。

*、质量与检验

39.乙方需达到以下质量验收标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（*** 1-****）、《公路路基施工技术规范（******-****）、《公路路面基层施工技术规范》(******-****) 《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》(****/****-****）及本工程设计施工图要求，乙方所采用的水稳水泥含量，含水量，干密度，级配，压实度，粒径大小，无侧限抗压强度等指标必须符合现行国家及行业标准，并提供相应的合格证和检测报告。确保水稳质量符合规范要求。

**.双方约定，实测合格与结算单价的关系为：检验批经抽样检验，实测合格率≥95％，结算单价按***%计取；95％&**;实测合格率≥**％，结算单价按**％计取；**％&**;实测合格率≥**%，结算单价按**%计取；实测合格率&**;85％，乙方必须无条件进行返工直至实测合格率≥**％，结算单价按**%计取，返工**由乙方承担。

**. 严格执行质量“*检”制度，每道工序完成后，乙方应首先进行自检、互检、交接检并按要求做好书面记录，合格后方可要求甲方项目部组织验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方验收，每发生*次，承担违约金***元。

**.甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的、或整改不及时的、或整改后仍达不到质量要求的，每次向甲方支付违约金****元。因施工质量达不到质量要求造成返工的人工、材料**由乙方承担。乙方收到甲方质量整改通知单未按期回复、整改的每次向甲方支付违约金2***元。

**.乙方不得偷工减料，如甲方发现乙方偷工减料，乙方承担违约金****元/次，乙方还应承担相关的返工**。

**.分部、分项工程质量标准符合图纸要求、国家地方规范及标准。

*、安全施工、职业健康与环境管理

**.乙方必须建立健全的安全组织机构，设立具备相应资格的安全负责人、专职安全员及班组兼职安全员，在施工过程中需积极与甲方专职安全员对接，接受甲方统*管理。

**.安全生产及环境管理目标：

达到市级文明标化工地安全文明工地标准；

重伤事故为0；

死亡事故为0；

月轻伤事故为0；

轻伤事故频率控制在0‰以内。

若乙方违反了国家或温州市有关施工现场安全管理的条例，则需向甲方提交违约金人民币****-*****元/次(当月工程款支付时执行)。

**.保证金及支付

乙方签订合同时向甲方交纳的履约保证金中的 ** ％为安全生产及环境管理保证金，乙方必须保证本工程安全生产达到温州市安全文明工地标准，并保证在施工过程中不发生任何重伤或死亡事故，如未达到上述安全目标，甲方将从乙方的结算款中扣除工程结算总价的2 %作为违约金。如达到上述目标，则工程完工退场且分包结算办理完毕后甲方无息返还给乙方。

**.乙方必须每周做好班内安全教育，增强班组人员的安全意识，并作好安全教育记录。在正式作业前向施工作业人员进行安全技术交底工作，作好交底记录。乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，配置安全防护和劳动保护用品（具），严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督及甲方的检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

**.乙方作业人员进场时要向甲方提供身份、特殊工种上岗证原件、作业人员花名册、及相关政府部门及项目所需的其他相关资料。乙方未在作业人员进场**小时内将作业人员的身份证、人员健康证明、作业人员*级教育卡等相关记录及政府所需的相关资料上报给甲方的，导致甲方无法及时办理保险所引起的*切责任由乙方负责。

**.乙方人员发生的安全事故，以及因乙方人员其他行为责任造成的安全事故，由乙方负全部责任，同时乙方应在第*时间内首先通知甲方。乙方人员因生病、意外或其他非安全事故导致受伤和死亡，由乙方负责处理并承担所有责任。乙方人员在项目施工现场以外发生的*切人身受伤和死亡安全事故，全部由乙方自行负责处理和承担相关**，事故责任均与甲方无关。乙方除承担所有责任和**外，还须按如下规定向甲方支付违约金：轻伤 2 *元/人次；重伤 5 *元/人次；死亡***元/人次。

**.发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即（1小时内）报告甲方项目经理部，同时启动应急救援预案并按甲方要求处理。

*、文明施工

**.乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内和场地划分责任区的清洁卫生，杜绝违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为,如若发生，乙方须每次向甲方支付违约金***元。

**.乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求，配合悬挂安全、质量、**宣传牌（幅）。施工现场每天下班前做到材料摆放、堆码规范，将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。如未按要求悬挂安全标牌和堆码材料，每发生*次支付违约金 *** 元。如甲方发现乙方作业未按要求进行清理并运至指定地点，甲方将指派专人清理，发生的**从乙方结算总价中加倍扣除。

**.乙方在施工期间，所有进入施工现场人员必须穿着甲方统*的工作服和佩戴统*安全帽，**由乙方承担。如在施工中发现乙方工作人员未穿工作服或未佩戴安全帽者，乙方须向甲方支付违约金 ***元/人次，以现金或直接从乙方进度款中扣除方式支付。

**.乙方施工必须遵守温州市安全文明施工要求，如因乙方原因造成地方政府对甲方施行批评或罚款，则乙方承担政府的罚款且对甲方承担发生此类事件的违约责任：违约金5*元/次；多次受罚或影响恶劣者，甲方有权单独解除合同，乙方承担违约责任。

**.因扰民、民扰（含夜间施工）导致工期延误，乙方不得向甲方进行任何经济索赔，甲方根据实际情况对延误工期进行相应顺延。

**.乙方确保施工期间不影响外道路正常通行。

**.施工期间，乙方达不到甲方的文明施工标准，甲方有权另派其它队*进行施工，其**由乙方承担，甲方将从乙方的工程款中扣除，如乙方人员在施工期间发生偷盗甲方现场材料、设备等情况时，乙方应原价赔偿，且每发生*次乙方承担违约金****元。

**.乙方应按要求建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。施工现场污水排放、固体废弃物存放、爆破、地下管线、停水、停电、封路等影响环境时，必须经甲方有关部门批准，并在施工前向相关方告示。

**.现场应建立不扰民措施，有专人负责管理和检查，并针对施工工艺设置防尘和防噪声设施。

**. 在项目实施过程中，因乙方原因导致甲方被处罚，则双倍处罚乙方。

*、成品保护与质量保修

**.乙方应充分考虑到施工作业和各工种、各专业交叉作业对工程成品、半成品造成破坏的风险，妥善做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。遵守甲方项目部成品保护的相关制度。因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。

**.乙方对其承包范围承担保修责任，保修期限 ** 个月。

**.属于乙方保修范围内的，乙方应当在接到保修通知（保修通知可采取电话、手机短信或书面的形式）之日起3天内派人保修；发生紧急抢修事故时，乙方应立即到达事故现场抢修。

**.无论何种原因，乙方拒绝维修或不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人施工，所需**（包括甲方的管理**）由乙方双倍承担，甲方凭第*方签认的维修**结算单、现场照片、业主签认的维修记录等凭证之*从乙方工程款内扣除。

**、竣工验收与结算

**.竣工验收

(1)乙方提供竣工图的日期： 年 / 月 / 日（根据甲方需要）。

(2)乙方提供竣工图的份数按甲方与发包人签订的主合同执行，提供竣工资料 3 份。

(3)甲方收到乙方完整结算资料后 / 天内审定竣工结算。

**.竣工结算及移交

合同内容完成后，乙方需在工程完工后7日内向甲方报送完整的竣工结算资料，如乙方未在规定时间内报送完整的竣工结算资料，甲方有权自行单方根据现有相关工程文件资料核算审定工程结算造价。在此情形，本工程结算造价以甲方审定金额为准，并于书面通知乙方后确定和生效。

甲乙双方对本合同结算价款的约定：最终以双方按照本合同约定的计价方式，扣除应扣款项后作为本合同的结算价款：

（1）建安结算价的范围包括但不限于：合同内工程款、变更、签证、对发包人索赔等；

（2）应扣款项包括但不限于：代付款、材料、机械、水电、违约金、审计**等；

（3）双方在商务活动中争取到的额外收益另行协商。审计**计取方式按《发包人合同》相关约定执行，乙方需无条件配合甲方进行最终结算与发包人对审工作。乙方应根据甲方的要求按时提供竣工报告，否则将扣除最终结算金额的5%作为处罚。

**、保险与担保

**.乙方必须按照当地政府部门的有关规定为参与工地施工的人员（含管理人员）及时交纳建筑工程意外伤害保险、医疗保险等社会保险。若因乙方未按人头及时缴纳社会保险造成的所有责任后果由乙方全额承担，并承担事故善后处理的全部**。

**.乙方须为施工场地内自有人员财产和施工机械设备办理保险，支付保险**。

**.保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

**.乙方应向甲方提供履约保证金，金额为 *元整（不低于分包合同额的5%)。履约保证金根据乙方项目经理到位率（施工期间，乙方现场负责人需到甲方项目部办理签到手续，每月到岗不少于**天）、工期、质量、安全、文明施工、劳务工资保证金进行分解，乙方项目经理到位率占 8 %、工期占 8 %、质量占 8 %、安全占 8 %、文明施工占 8 %、劳务工资保证金占**%，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，在工程验收合格后 2月内退还**%乙方核减后的履约保证金，结算办理完成后退还另外**%（不计利息）。

**.乙方在施工期间项目经理到位率低于 ** %，工期、质量、文明施工未达到甲方要求，但未给甲方造成重大经济损失或恶劣社会影响的，甲方按履约保证金分解比例扣除相应部分后返还。如乙方在施工过程中未发生*起违约事件，在已提交相关证据表明劳务人员工资支付到位的前提下，甲方无息返还给乙方。

**.如乙方中途退场，或中途因乙方原因在工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求，给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响，或者乙方进场后要求加价，不履行合同时，甲方有权没收全部履约保证金。

**、违约责任

**.当发生下列情况之*时，甲方应承担违约责任：

甲方未按约定支付工程款应承担的违约责任：甲方不按约定支付款项时，因发包人（业主）拖欠工程款导致支付困难时，甲方不承担违约责任且不支付延期付款的利息。

**.当发生下列情况之*时，乙方应承担违约责任：

(1)本工程工期提前不另外予以奖励，工期提前竣工的提前竣工增加费已计入综合单价中；乙方必须按甲方进度要求按时竣工，如因乙方自身原因工期每延误*天，支付甲方500**元的工期违约金，最高为合同结算总价的 3 %。如延期天数超过**天的，甲方有权单方面终止施工合同，乙方须在收到甲方终止合同通知后5天内清场退出，并按上述条款向甲方缴纳延期赔偿金，甲方有权扣除本工程的工期履约担保金，就因工程延期造成甲方的经济损失，仍由乙方负责赔偿。如果乙方在后续节点追回原先延期天数，则甲方将在后续节点将延期赔偿金无息退还给乙方，如无法追回，则按照上述办法扣留延期赔偿金，*直到通过完工验收后进行汇总清算。

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，应向甲方支付本合同价款 5 %违约金；

(3)乙方为履行本合同对外签订的经济合同未提交甲方评审、合同原件未备案或备案不全、不及时、不真实，应向甲方支付违约金 **** 元/次。

(4)如乙方采用多人围堵、冲击甲方或发包人办公地点；威胁、恐吓甲方或发包人个人；损毁甲方或发包人的财物；阻扰施工等方式以达到自己的目的，不管起因如何，乙方均应为此承担责任。除对人、财、物进行损失赔偿外，还须向甲方支付***元违约金并没收本合同第**条约定的履约保证金。

(5)因乙方未及时支付劳务工人款项时，引起经济纠纷/诉讼案件，应向甲方支付违约金*****元/次。

(6)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金 ****元/次，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

(7)乙方未按约定与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：

乙方不得与发包人或工程师发生本合同内容以外的工作上的联系，且乙方就本合同内工作内容与发包人或工程师发生联系时应经甲方同意。如有违反则承担每次****元的违约金，违约金从结算工程款按实扣除。

(8)乙方未按约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：

甲方可单方面解除合同,由乙方承担全部违约责任,并由乙方向甲方支付分包合同造价5%的违约金。

(9)乙方未按约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：

全部返工直至达到要求，如返工仍不能达到要求的，甲方有权安排其他人员完成，由此产生的**在乙方当月工程款中按***%扣除，并承担因此带给甲方及自身的责任及损失。

(**)乙方未按约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：

甲方就分包合同范围内工作与发包方办理最终结算，扣除分包合同中约定相关**后与乙方办理分包结算，乙方不得有异议。

(**)乙方现场发生的所有工伤不由甲方负责，工伤逾期不处理投诉至政府部门的，每次处以***元的罚款。

(**)若缺少管理人员，按缺少人员占比扣除相应管理费。（例：按照合同需要配备**名管理人员，缺少2名，扣除结算管理费金额的**%）。

(**)乙方已了解甲方工期要求、进度要求，无条件配合甲方采取抢工措施，确保达到甲方工期要求（不得提出抢工费索赔），发生的**含在综合单价中，不予签证。若未完成，受到业主的工期罚款，乙方负责赔偿1/2金额

(**)若乙方不响应甲方变更或中途发生甩项的行为，甲方有权将该项工作交付其他单位施工，所产生的**两倍转扣乙方，不得有异，并在当期结算额中扣除，最终结算时无论何种情况不予返还。

(**)其他违约责任：

①乙方现场文明施工未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为合同总价的 5% ，乙方还须承担因其违约给甲方造成的所有损失。

②若乙方对本合同的履行敷衍塞责或忽视履行合同中的实质性义务，并且甲方书面要求其限期改正之日起*日内仍无实质性改进时，甲方有权终止本分包合同，乙方还须承担因其违约给甲方造成的所有损失。

③如果乙方在工程质量/进度/安全/现场管理等方面满足不了甲方/监理/发包人任何*方的要求时，甲方有权将分包合同范围的工作指定给其它单位完成，所发生的*切**从分包款中扣除，乙方不得有任何异议。

④除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。

⑤对乙方的任何扣款，乙方无条件签字认可，否则在结算时按扣款单金额的双倍予以扣罚。乙方存异议，通过协商解决，如在项目部协商未果，签字认可的同时可向公司提出书面申诉。申诉未达成，乙方可按本合同第**条约定的方式解决。

⑥乙方承担的违约金和对乙方的罚款，乙方均须在每月办理中间结算前交到现场财务代表处，对于施工过程中发包人、监理对乙方分包范围质量、进度、安全的罚款，乙方须全额承担。

⑦乙方不得损坏甲方已做好的成品、半成品，同时配合甲方做好其他成品、半成品的保护工作，如有违反则承担相应赔偿责任。

⑧保修期内，乙方无偿保修，如乙方不能及时维修，甲方另派人维修，维修所发生**按***%从保修金中扣除。

⑨乙方应在本工程双方权利义务履行完毕前不随意更换合同主体单位。如乙方无正当理由需要更换合同主体单位时，甲方将向乙方收取违约金，违约金按签订合同额的2%计取，此**直接从乙方最终结算金额中扣除（乙方保证变更单位名称后此引起的纠纷均由乙方承担）。

(**)本合同各项违约处罚条款互不干扰，且*方违约后，另*方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。

**、争议

**.因本合同引起的或与本合同履行有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，将争议提交长沙仲裁委员会申请仲裁。

**、停工、缓建及合同解除

**.乙方未经甲方书面同意，不得将承包范围内的工作内容另行分包或转包，如发生，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿由此给甲方造成的损失并承担本合同价款**%的违约金。

**.甲方有足够的证据证明乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各项要求，甲方勒令乙方及时采取措施整改后仍无法满足要求的，甲方有权解除合同。乙方完成的部分验收合格的工程，依据本合同约定按已完工作量的 ** %予以结算。

**.因不可抗力导致合同无法履行，不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非人为因素造成的爆炸、火灾或洪水、地震等自然灾害；或因发包人原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履行的，甲方与乙方可以解除合同，并按合同约定对已完合格工程进行结算，如甲方与发包人约定不向发包人索赔或未能得到发包人给予的相应补偿，乙方不得以此向甲方索赔。乙方因此造成的损失由甲方秉着实事求是原则适当考虑补偿，补偿额度不超过乙方直接损失。

**.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

**、合同附件

**.本工程合同附件包括：

附件*、工程量清单

附件*、劳务人员工资支付表

附件*、分部、分项工程质量标准

附件*、安全生产、文明施工管理奖罚规定

附件*、职业健康安全、环境管理责任协议书

附件*、文明施工责任协议书

附件*、治安、消防管理协议书

附件*、廉洁协议书

附件*、总分包施工单位安全生产协议

附件*、建设工程项目代缴农民工工伤保险费的协议

附件**、绿 色 施 工 协 议 书

附件**、法定代表人身份证明书

附件**、法 人 委 托 书

附件**、*宝*器协议书

附件**、农民工管理协议

附件**、红线规定清单

附件**、工程质量保修书

附件**、关于工人宿舍用品损坏赔偿协议书

附件**、项目部作业人员职业健康体检管理实施指南

**.补充条款

**.乙方人员因生病、意外或其他非安全事故导致受伤和死亡，由乙方负责处理并承担所有责任。

**.乙方人员发生的安全事故，以及因乙方人员其他行为责任造成的安全事故，由乙方负全部责任。同时乙方应在第*时间内首先通知甲方。

**.乙方人员在项目施工现场以外发生的*切人身受伤和死亡安全事故，全部由乙方自行负责处理和承担相关**，事故责任均与甲方无关。

**.夜间施工由乙方协助申报办理，乙方必须连续施工以保证工期并承担相应**。

**.所有涉及本分包工程的乙方自行提供的材料送检、成品取样、试验等均由乙方自行完成，并由乙方承担相关所有**。

**.分包人必须保证项目主要管理人员在本工程施工期间，每周不少于6天，每天不少于8小时确保在施工现场。如有特殊情况，可向总包单位主管领导以书面形式申请，未经批准擅自离开者，甲方有权扣除管理人员到位率履约保证金。

**.对乙方的任何合理罚款和扣款，乙方无条件签字认可，否则在结算时按罚单、扣款单金额的双倍予以扣罚。

**.如乙方未做到工完场清，除由乙方承担违约金***－***元/次外，甲方可另派第*方完成清理工作，**按第*方施工价的***%从乙方工程款中扣除。

**.如因乙方原因造成现场的安全防护设施损坏由乙方承担全部责任，并赔偿甲方损失，如由此影响甲方工期等其他情况，甲方有权追究乙方的违约责任。

**.地下如挖出金属物等物体按政府相关规定进行处理。

**.乙方不得以任何恶劣天气（如刮风下雨、炎热酷暑、降雪冰冻等）为由拒不施工，或以此为由要求调整单价。

**.属乙方工作范围，乙方不施工，甲方另行安排第*方施工，**按第*方施工价的***%从乙方工程款中扣除。

**.因乙方违返合同约定中途退场，结算金额按已完成工作量**%价款结算，乙方采用既不退场也不施工的方式逼迫甲方签订任何改变结算价款和其它补偿均属无效。乙方并承担甲方因些而造成的其它损失。

**.若开工日期延后，乙方不得提出调价。

**.甲方项目例会乙方必须参加，乙方无故缺席则乙方承担违约金***元/每人每次。

**.政府及业主要求乙方办理的证件（包括外来就业证、暂住证、计生证、项目出入证、流动人员婚育证明等），由甲方协助办理，所需要**由乙方承担（包括所需办理的**）。

**.本分包工程涉及到的所有政策性收费均由乙方自行承担，若由甲方代缴，则甲方在最终结算中扣除相应**。（以下无正文）

附件* 固定综合单价表

说明：

1、此**已包括为实施本分项工程的所有**，已含施工所需*切人工费(综合考虑放线、测量、摊铺、整型、碾压、接缝掉头处理、土工布覆盖洒水养生、取样、切缝、老路加罩补强的拉毛处理、老路部分结构铣刨（铣刨料归甲方）、老路改建路面新旧料结合处粘层油及喷洒、裂缝的处理、水稳表面冲洗和试验等水泥稳定碎石摊铺施工相关的所有工作及完成水稳碎石摊铺工作相应增加的工作内容）、机械费、燃油费、机械进出场费（含多次进出场）、辅助机具费、保洁费、抽水台班、安全防护、材料装卸、材料*次及多次转运堆码、成品保护、配合费、管理费、措施费、运输费、赶工费、扰民及民扰费、与各分包协调配合费、安全文明施工费（洒水车租赁、绿网购买覆盖）、利润、税金规费、保险、试验检验费、工程资料费等，以及投标人在报价时预测的所有风险费。除施工方案、合同约定及图纸要求完成的内容外，还应包含工完场清、质保、验收、检测、保修等全部工作内容，具体以甲方书面指令为准，用于本工程的所有机械设备和材料（除主材）均由乙方提供。投标人工作中涉及到的所有工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不另额外计取。

2、投标人提供符合抵扣要求的税率为3%的增值税专用发票，如遇国家税率政策调整，则除税价不变，最终结算金额=除税价*（1+增值税税率）。本工程仅按本合同中明确的分项计量计价，合同中约定的所有施工内容均包含在合同价款内，不再另行计价。本合同综合单价*次性包干，不因现场施工条件变动和市场行情变动而改变。

3、乙方负责提供摊铺时使用的遮盖井口钢板及水稳两边钢侧板（含材料采购及施工），因未覆盖井口产生的*切损失由乙方清理、承担。乙方必须充分考虑道路周边加油站、学校、小区等平交道口水稳施工完成后的保通问题，乙方负责保通所需钢板的采购、铺设和维护等*切保通工作并综合考虑在上述单价中。因保通造成的已完成水稳的损坏，乙方负责无偿修复。

4、切缝所造成的浪费综合考虑在报价中，不重复计量。

5、因乙方原因造成摊铺厚度或体积超出设计要求造成的材料浪费由乙方承担。

6、水稳摊铺时乙方需采用两台摊铺机联合摊铺，水稳必须采用平板振动器进行收边，水稳摊铺完成后乙方需做好凿除井口上部的水稳的工作，以上工作内容的***并在本合同固定综合单价中包死，不予签证，不额外计取。

附件* 劳务人员工资支付表

项目名称：沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

 分包单位名称： 年 月 单位：元

甲方项目经理： 甲方项目商务经理： 乙方现场代表：

附件* 分部、分项工程质量标准

1、 水泥稳定碎石基层：

①观感：表面平整密实、不得有明显轮迹、裂缝、推挤等缺陷、且无明显离析。

②压实度：基层**%，底基层**%

③厚度:基层≤***，底基层≤**；

④平整度：基层≤***，底基层≤****

⑤纵断高层：基层-****，＋***,底基层-****，＋***

⑥宽度：符合设计要求

⑦横坡：±0.3%

⑧无侧限抗压强度：符合设计要求

2、 混凝土工程：

观感：棱角分明、规整；阴阳角顺直；无孔洞、露筋和缝隙夹渣层；蜂窝面积小于*****²（见有关规范要求）。

几何尺寸：±***。

垂直度:***；平整度：***。

预留、预埋偏差：****。

楼地面：0 — -****。

施工缝严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（*******-****）和按技术交底要求规范留置。

楼板厚度：-5 — ***。

顶板水平度：****。

3、 钢筋工程：

钢筋保护层误差：基础±****；梁柱±***；墙板±***。

钢筋间距：间距±****；排距±***。

钢筋位移：****。

钢筋制作偏差：箍筋±***；主筋±****。

钢筋观感：横平竖直，缺扣、松扣数量不超过应绑扣数的**%，且不

±****。

钢筋观感：横平竖直，缺扣、松扣数量不超过应绑扣数的**%，且不应集中。

4、 模板工程：

模板安装：模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

拼缝：不大于1.***。

垂直度：***。

平整度：***。

模板的维护：模板粘浆和漏刷隔离剂面积不大于*****²（见有关规范要求）。

5、其他分部分项工程的质量标准按现行国家验收规范和行业标准。

6、甲方项目部将不定期对乙方所完分项工程进行实测。

附件* 安全生产、文明施工管理奖罚规定

为了进*步落实项目部安全生产、文明施工管理制度的执行，特制定如下规定。

1、违章违纪处罚

⑴进入施工现场不戴安全帽，对管理人员罚款***元/人次，工人***元/人次。

⑵施工现场严禁穿高跟鞋、赤脚，高处作业严禁穿硬底鞋、带钉易滑鞋，违者每人*次罚款***元。

⑶对擅自拆除、损坏防护设施者罚款***－***元，因施工要求要临时拆除防护设施时，必须报请工程部门同意，完后并及时恢复原状，如未照办罚款***－****元。

⑷施工现场不允许吸烟，违者罚款**元/人次。

⑸2米以上高处作业必须正确佩带安全带，违者罚款***元／次。

⑹不按规定进行“*口”、“*临边”防护，每发现*次处罚***元。

⑺酒后作业发现*次处罚***元。

⑻带小孩进入施工现场，每发现*次处罚***元。

⑼未经项目部同意，工地居住家属每发现*次处罚***元。

⑽未经安全教育的人员，施工队无权擅自安排工作，违者处罚***元。

⑾随意挪动现场防火器材者，每发现*次处罚***元。

2、违章操作、违章、罚款标准

⑴违章指挥：***元/次。

⑵违章作业：**元/次。

⑶特殊工种未持证上岗，无操作证：***元/人.次。

⑷酒后（机械操作）操作：***元/人.次。

⑸违返机械使用操作者：***元以上/人.次。

⑹非专业人员擅自动用机械设备：**－***元/人.次。

⑺非专业人员乱拉乱接电源线***－***元，导致电器损坏除赔偿外加倍处罚。

3、违反安全管理规定罚款标准：

⑴参加安全会议迟到*次罚**元，缺席者罚**元。

⑵整改通知单不及时执行罚**-***元。

⑶*闸多机罚***元。

⑷机电设备未采取漏电保护措施罚***元。

⑸配电箱内乱放置杂物罚***元。

⑹施工用电线未架空，在地面上乱拉乱拖罚***元。

⑺使用机械无防护保护措施罚***元。

⑻未经允许，任意拆除或移动安全防护措施***元，破坏安全防护设施罚****－****元。

⑼大中型机械设备无专人专机、专箱相对固定罚***－***元。

4、高空坠物罚款标准：

⑴凡在高空场所施工人员不得将钢管、扣件、短材料、钢筋头、水泥块等其它物件掉落下层至地面，违者罚***－***元。

⑵严禁在外架上堆放钢筋、木料、钢管等材料，发现每次罚***元，造成坠落者罚款***－****元。

⑶在外挑防护棚上，严禁堆放任何材料，发现罚***－***元。

⑷安全网内不得有任何材料及杂物，发现*次罚***－***元。

⑸在高处作业人员传递物件时，不能抛掷，违者罚***－***元。

5、文明施工罚款标准

⑴作业班组在各自的工作范围内必须做到工完场清，工完料尽，及半成品分类归堆，违者罚**－***元。

⑵木工用完电动工具后，应及时把木屑清理干净，木材及时堆码整齐，违者罚**－***元。

⑶钢筋工每天都应把所有机具清理干净，半成品堆码整齐，违者给予**－***元处罚。

⑷砼工、多余砼不准随地处理，由工长统*安排，楼层内地面溅落地*星砼渣浆及时清扫，违者给予**－***元罚款。

⑸电焊工、焊条不准乱丢，焊地线不准随地拖拉，焊机要有防雨措施，违者发现*次给予**－***元罚款。

⑹搅拌机以及场地*周每天应及时保养和清理场地，多余水泥送回库房，违者给予**－***元处罚。

⑺对施工现场的安全标语，**设计牌及警示牌（标志）未经许可移动和损坏者给予**－***元处罚。

⑻按项目要求挂牌施工，发现*个未带给予**－**元处罚。

⑼现场施工所用电线不准随地拖拉，易爆物（氧气、乙炔）等物品，按规定距离存放和使用，违者给予***－***元处罚。

⑽泥工、抹灰工必须做到工完场清，工完料尽，违规队组给予***－***元处罚。

6、安全生产奖励

⑴对正确使用“*宝”（安全帽、安全带、安全网）队组，每月奖励**－***元。

⑵在每周、月检查评比中达到优良标准，奖励责任人***元。优良标准根据*****-***标准达**分。

⑶对发现破坏安全防护设施及时制止，并抓获破坏者，及时向安全部门汇报情况者给予**－***元奖励。

附件*  职业健康安全、环境管理责任协议书

承包人：中国建筑第*工程局有限公司（以下简称“甲方”）

分包人： （以下简称“乙方”）

为了进*步贯彻落实“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针与公司制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产和环境保护的法令、法规，强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿色建筑，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。

在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权。

*、 管理目标：指标

职业健康安全

1、现场杜绝死亡事故，避免重伤事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生；

2、年负伤频率控制在0.3%以内；

3、现场的安全隐患整改率必须保证在时限内达到***%，杜绝重大隐患；

4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到***%；

5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的安全文明施工目标要求的内业和现场条件；

6、确保甲方**战略的要求；

7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查；完成并保持甲方确定的文明施工目标、安全管理目标。

环境目标指标

1、噪音排放达标：

土方施工：昼间∠****，夜间∠****

结构施工：昼间∠****，夜间∠****

装饰施工：昼间∠****，夜间∠****

夜间指晚上**：**至次日早上6：**

2、现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路硬化率达到***%；

3、运输遗洒达标：确保运输无遗洒；

4、生活及生产污水达标排放：生活污水中的***排放达标；（***=*****/L）

5、施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区，夜间施工照明灯罩的使用率达到***%；

6、不发生火灾、爆炸事故；

7、购买灭火器采用无环保危害的干粉灭火器；

8、固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率；

9、项目经理部最大限度降低水电能源消耗；

**、降低纸张消耗，保护森林资源；

**、不使用含尿素及其他有害或对环境有污染的砼外加剂。

*、用工制度

1、乙方须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故事件等经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

2、乙方的任何工人必须具有当地政府所规定要求的相应证件（身份证、暂住证、务工证等）。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

3、乙方的新进场人员必须以书面形式报告甲方，对作业人员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交甲方综合办和安全部进行备案。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业，如因此原因造成的安全事故乙方将承担主要管理责任。

4、乙方应遵守甲方制定的有关协作队*的管理规定、办法以及甲方的其它的关于分包管理的相关制度及规定；

5、乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。

*、职业健康安全、环境管理要求

1、乙方在施工过程中必须服从甲方的管理，遵守甲方的各项管理制度，如不遵守甲方的有关管理制度，甲方将根据合同及甲方的相关制度扣除违约金，乙方须交纳的违约金相关金额，应在规定期限（乙方收到罚金单后7天）内存入甲方指定账户，同时提供交款证明给甲方及业主，否则业主有权暂缓支付当期工程。

2、乙方进场时必须将乙方的单位的企业的营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、*类人员证书、相关岗位人员的资格证、项目相关人员的信息表等有效证件交甲方备案，否则不得进场施工作业。

3、乙方应按有关规定，为乙方的作业人员配置符合国家规范及满足行业要求的劳动防护用品，并教育作业人员会正确使用和配戴。

4、作业人员在施工现场未按相关安全要求违章作业，所引发的安全事故由乙方负全部责。

5、施工作业时必须采取严格的安全防护措施和正确使用劳动防护用品，否则由于自身安全措施不力或劳动防护用品未正确使用，而造成事故的责任和因此发生的**由乙方全部承担；

6、乙方应遵守并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行当地政府有关安全文明施工的各项规定（包括地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），自觉遵守、执行甲方制定的《职业健康安全生产管理办法》及有关环境、安全管理处罚规定等的各项规定内容，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康；

7、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关职业健康安全生产、环境管理的各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款及建设工程安全管理条例加强自身管理，履行乙方责任；

8、乙方必须执行下列安全、环境管理制度

8.1安全技术方案报批制度：乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施，须报甲方审批合格后方可执行，若改变原方案必须重新报批；

8.2乙方须按照国家及甲方施工现场的要求配备专职安全员，必须执行安全技术交底制度、乙方的专职安全员、现场主管生产人员必须参加每周安全例会与每天班前讲话；并做好跟踪检查管理工作、有书面记录；和影像资料、执行班前活动制度，每天的班前活动不得少于**分钟，班前活动的内容必须写入相关的记录表格，乙方必须在每周*上午交甲方现场项目经理部的安全部门备案。

8.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

8.3.1乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人及作业班组长必须先接受安全培训，参加考试，考试合格后到安全部签订相关的安全生产责任制度及各种奖罚措施、项目安全总交底，等相关安全手续后方可组织施工；

8.3.2乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，考核合格后，持证上岗；

8.3.3乙方工人入场*律接受*级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

8.3.4乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，持有有效证件，有效证件必须与操作者本人相符合；乙方并将特种作业人员花名册、特种作业人员复印件交项目综合办、安全部。（特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员（卷扬机、搅拌机）等。）

8.3.5乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。

8.3.6乙方必须执行周*安全活动*小时制度。

8.4乙方必须执行甲方的安全检查制度，项目经理、生产经理、区域负责人、专职安全员参加每月的安全大检查、专职安全员、生产经理、技术负责人、区域负责人、专业负责人参加每月、每周、节假日及相关的专项检查。

8.4.1乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，不得以任何理由阻止检查人员进行检查，否则造成的罚款等损失均由乙方全部承担。

8.4.2乙方必须按照甲方的要求建立、健全自身安全生产管理体系和定期和不定期的安全检查制度，并且严格贯彻实施。

8.4.3乙方专职安全员必须实施日常安生生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。填写好每日的安全日记。

8.5乙方对上级单位、政府部门、项目部等单位检查出的各种安全隐患必须按时按质、定时间、定人、定措施的整改到位，书面报甲方安全总监、安全经理、技术总工及相关的管理人员验收合格后签字认可方可继续施工。如自身不能解决的可暂停施工，可以书面形式通知甲方相关人员进行协商解决；乙方对未按各种隐患整改单的内容要求进行按期整改完成。造成损失的，乙方对产生的*切后果负全部责任。

8.6甲方的各种安全防护设施实行移交制度、乙方对甲方的各种安全防护设施，脚手架的连墙件、附墙件、通道口、临边洞口、各种安全警示标志等不得私自拆除或移动、如因施工作业需要拆除或移动的，必须以书面形式报甲方相关部门主管领导同意后采取其它可靠的安全措施后方可进行移动或拆除，如乙方私自拆除或移动，由乙方承担后续各种安全设施施工恢复所产*切**，同时对产生的*切后果负全部责任。

8.6.1乙方进场的各种材料、物品在进场前必须先向甲方申报、按甲方要求指定的位置进行有序、分类、符合安全要求的堆放。

 8.6.2乙方在施工过程中所产生的各种建筑垃圾必须做到工完场地清，并且将建筑垃圾堆放到甲方指定的区域进行存放。

 8.6.3乙方对甲方移交给己方的各种安全设施完整性负责，如由于乙方管理不到位或拆除后未采取其它可靠的安全措施，所引发的*切责任由乙方负全部责任。

8.6.4乙方应按相关的安全要求根据乙方作业区域的危险等级进行有针对性的进行安全防护，布置各种安全警示标志、标牌、标语、来保障己方施工区域人员的作业安全。

8.6.5乙方要教育作业人员认真执行本工种的安全技术操作规程，并在相应的显著的位置张贴各种安全操作规程；

8.6.6乙方未经甲方项目经理同意不得在甲方的施工区域、生活区、办公区、随意搭设临时加工棚或仓库。

8.6.7乙方不得在甲方的施工区域、生活区宿舍内、办公区、或搭设的临时加工棚或仓库内使用大功率电器及煮饭。

8.7乙方必须严格执行检查整改消项制度，乙方对上级单位、政府部门、项目部等单位检查出的各种安全隐患必须按时整改完成，并结合自身整改的实际情况以书面的形式按时回复给相关的主管部门，或汇总给总包单位进行复查合格后统*上报给相应的主管部门进行备案。

8.8乙方必须执行甲方设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

8.8.1乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，并符合环保要求；

8.8.2乙方的中小型机械设备和*般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收经甲方设备、安全部门验收合格进行签字、张贴好验收合格证后方可投入使用，未经甲方验收合格未张贴项目验收合格证的设备不得投入使用。

8.8.3乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上上报甲方，接受专职部门（公司级）、监理、验收；乙方必须按规定提供设备的技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施搭设（安装）方案，其方案必须满足甲方所在地方政府有关规定；并报甲方及监理单位备案。

8.8.4乙方的大型防护设施和大型机械设备，特种设备进场时要先报甲方、监理验收，乙方必须按规定提供设备的技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及设备（安装、拆除）方案，经甲方、监理公司签字同意报当地主管部门备案，经特种设备检测检验机构检测合格后拿到设备检验合格证及备案证明后方可投入使用，并同时报甲方备案。如未经相关的检测部门验收合格就投入使用的，乙方对产生的*切后果负全部责任。

 8.9乙方须执行安全防护验收制度和施工变化后交接检验制度；

8.**乙方对作业人员提供的重要劳动防护用品、用具必须符合国家安全规范及行业要求，对购买的各种重要的劳动防护用品、用具，必须将动防护用品、用具生产厂家资质证明文件、及所购买产品的安全证明文件报甲方安全部门备案。

8.**乙方必须执行个人劳动防护用品定期检验、检查制度，严格执行国家及行业的相关标准，保证作业人员在作业过程中的人身安全。

8.**进入施工现场的作业人员必须服从总包管理，配戴符合安全要求的安全防护用品，作业人员及施工场场主要管理人员进入施工现场必须戴好安全帽系好帽带。

8.**乙方必须按国家及当地的卫生要求做好预防食物中毒工作，对进场作业人员进行交底，教育作业人员不得购买、食用无证摊主的食品，如发生中毒事故乙方要第*时间告知甲方，乙方要及时救治受伤人员，由此所产生的*切后果由乙方负全部责任；

8.**乙方必须严格执行甲方的职工因工伤亡报告制度；

8.**.1乙方职工在施工现场在施工过程中、在上下班时间非自己主观原因所引的事故属工伤事故，此类事故由乙方负全部责任；

8.**.2如果发生工伤亡事故,乙方应积极抢救伤员,并以最快捷的方式第*时间通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情.由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要的条件；

8.**.3乙方要积极配合甲方、上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的*切后果均由乙方承担；

8.**.4乙方由于管理不到位、作业人员违章操作、管理人员违章指挥、作业人员违反劳动纪律所引发的安全事故由此所引发的生产安全事故由乙方负全部责任；

8.**.5乙方相关管理人员要加强对施工现场乙方的施工区域，作业人员上、下班所经过的区域，进行经常性的安全检查，发现甲方施工区域及其它可能威胁业人员安全的区域或环境要及时报告甲方的主要管理人员进行完善或采取加固措施，在确保作业人员安全的情况下方可让作业经过此区域，否则由此引起的*切责任由乙方负全部责任；

8.**乙方必须执行安全生产奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚，并给予公布；

8.**乙方必须执行安全防范制度

8.**.1乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责

8.**.2乙方必须采取*切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况下施工，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭本班组施工区域或相关区域可能发生的*切危险，否则所引发的*切事故由乙方全部负责；

8.**.3乙方的专业分包队*和在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何主体的相关法律或规定的安全施工条款；

8.**.4乙方在施工现场内，必须按施工现场临时用电规范**—****及甲方相关主管部门的要求进行布置用电线路确保安全用电，不得使用不符合安全要求的电器设备及设施，如未满足相关安全要求甲方有权停止给乙方施工区域供电，由此所引发的*切责任乙方负全部责任；

8.**.5乙方在施工区域的用电线路、设施必须满足相关规范要求；

8.**.6乙方在施工现场、作业区域所使用的电焊机、氧气、乙炔等机具必须按甲方标准化的相关要求做好工具式的吊笼、防雨棚及防护装置，对不按规定要求进行制作加工或加工不能满足甲方标准化要求的，由甲方给予定做，乙方无条件接收，相关**从乙方工程款或押金中扣除。

8.**.7甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队*中没有适当理由而又不遵守执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的或多次不遵守总包有关安全生产管理的办法、规定、制度的人员，无论在任何情况下，此人不得雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意；

8.**.8施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全、可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝*切违章指挥，并立即报告甲方进行处理，否则所引发的*切安全责任由乙方负全部责任；

8.**.9对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需**从乙方工程款中加倍扣除；

8.**.**甲方在日常检查中发现乙方作业人员，施工过程中人、机、物、环境存在严重安全隐患的时候，甲方除立即给乙方发工作联系单外，可立即停止乙方的施工作业面；

8.**.**凡重要劳动防护用品，必须按政府部门（认可）的厂家购买或租赁。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机*次线保护器、*级配电箱、*芯电缆、脚手架架管、扣件等。

8.**.**乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等其他个人人身防护设备和用品；并将相关的产品合格证明文件、生产厂家证明文件报甲方备案；

8.**.**乙方应在合同签约**天内，呈送安全管理保证体系及有针对性防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，但此批准并不减轻乙方的安全责任；

8.**.**已获批准的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方施工场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体内容甲方决定；

8.**.**乙方应指定*名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施。

*、消防保卫工作要求

1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及当地政府、行业主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方要求的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

2、乙方须按规定配备相当数量专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；

3、凡由于乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚；

*、现场安全文明施工及其人员行为的管理

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方**战略的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工服饰、安全帽等进行统*管理；

2、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第*、预防为主”的方针；

3、乙方应采取*切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的*切损失和**均由乙方自己负责；

4、乙方应按照甲方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、水污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

5、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度、工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；

6、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

*、乙方应积极配合甲方开展的群众安全监督员活动，乙方应按*个班组或**人为*组设置*名群众安全监督员，特种作业人员应组成*个班组设置群众安全监督员，但应保证每班作业人员有*名群众监督员。乙方需对群众安全监督员补贴岗位津贴***元/月。群众安全监督员必须服从甲方*切指令，如未执行，或执行不力，每次处以**元的违约金。

*、人员伤亡责任承担、安全事故处理原则和安全隐患奖罚

1、乙方人员因生病、意外或其他非安全事故导致受伤和死亡，由乙方负责处理并承担所有责任。

2、乙方人员发生的安全事故，以及因乙方人员其他行为责任造成的安全事故，由乙方负全部责任。同时乙方应在第*时间内首先通知甲方。

3、乙方人员在项目施工现场以外发生的*切人身受伤和死亡安全事故，全部由乙方自行负责处理和承担相关**，事故责任均与甲方无关。

4、因乙方原因导致安监站对甲方每下发*次工程安全隐患整改通知，逾期不整改到位，乙方承担违约金****-*****元。

5、因乙方原因导致业主或监理单位对甲方每下发*次工程安全隐患整改通知，逾期不整改到位，乙方承担违约金****～****元。

6、甲方每下发*次安全隐患整改通知，乙方不及时彻底整，乙方承担违约金****～****元。

*、安全事故处理补充细则

1、乙方在作业时应杜绝安全事故的发生。否则，乙方除独立承担政府及上级主管部门的处罚外，还依情节严重情况，向甲方承担违约金*****～******元。

2、如果发生工伤事故，乙方应在第*时间，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要的条件。

3、乙方要积极配合甲方单位上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，作伪证或擅自破坏事故现场，所造成的*切后果均由乙方承担。

*、乙方承担上述违约金后不免除乙方按分包合同约定违约应承担的违约责任和相应返工、事故的直接经济损失责任，违约金*经甲方签认，凭照片、处罚通知单即可在当月兑现处理，无需乙方签字同意。

*、争议的处理

当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向合同条款中约定的人民法院提起诉讼。

**、其他补充条款

1、本协议书作为分包合同的附件，其法律效力等同于双方签订的分包合同，如本协议与分包合同内容有冲突时以要求较高者为准。

2、甲方负责替乙方办理有关证件，包括暂住证、项目出入证等，办证所需**由已方承担（只计工本费）。对于乙方进场人员，必须向甲方提供有效身份证及人员和花名册，不得将涉案人员引进工地施工，否则由此引起的*切责任由乙方负责。并留存每位作业人员的身份证和相片各*张，办理出入证，出入证每张交纳**元/押金（3元工本费），待合同内工作完成交胸卡后除工本费外退还押金。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人或委托代表人： 法人或委托代表人：

附件* 文明施工责任协议书

承包人：中国建筑第*工程局有限公司（以下简称“甲方”）

分包人： （以下简称“乙方”）

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和地方政府文明施工管理暂行规定，认真做好沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

*、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第*，经济效益和社会效益相*致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

*、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立多方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

*、乙方在其施工组织设计中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和 温州 市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行*次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。

8、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办理，其**由乙方加倍承担。

*、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“*小”生活设施齐全，符合规范要求。

*、甲方对乙方开展创建文明工地的工作进行经常性地指导，定期组织检查，对存在的问题及时通知乙方进行整改，且由乙方每次承担违约金***～****元，并采取强化整改措施;对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，由乙方每次承担违约金*****～*****元，整改所发生的**从工程款（结算款）中扣除。

*、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

*、本协议作为甲乙双方工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人或委托代表人： 法人或委托代表人：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

附件* 治安、消防管理协议书

承包人：中国建筑第*工程局有限公司（以下简称“甲方”）

分包人： （以下简称“乙方”）

为切实加强企业的社会治安综合治理工作，促进分包（工程、劳务）单位的治安、消防安全管理，维护双方企业声誉和正常的生产、生活秩序，保障稳定和安全。依据有关法律法规精神，本着“谁主管，谁负责”和“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”的原则，经甲乙双方协商，签订治安、消防管理协议如下：

*、乙方必须确定*名责任人为本单位治安、防火责任人，全面负责本单位治安、消防管理工作，并认真履行以下职责：

1、认真落实治安保卫责任制，消防安全责任制，建立健全治保、消防组织、做好本单位治安、消防管理工作，提高自管、自防、自治能力。

2、认真落实办公室、宿舍、料具等场所的治安防范、防火安全措施，妥善保管好现金、贵重物品、材料机具等财物，开展经常性的安全检查，及时发现和整改隐患漏洞，消除火险隐患，确保安全。

3、切实加强对员工的教育管理，做好法制教育工作，加强精神文明建设，增强员工的法制观念、道德观念和治安、防火安全意识，提高员工遵纪守法的自觉性。

*、乙方单位施工人员必须按有关规定，办理、持有有效的务工证、暂住证、上岗证件，并向甲方提供施工人员花名册和身份证等证件复印件，乙方负责人应将有关证件发给相关人员，以备核查。乙方单位应严格执行法律规定，规范用工手续、严禁使用童工、社会闲散、盲流人员。

*、乙方单位必须严格遵守消防法规和甲方消防安全规章制度。动用明火作业操作人员必须持有《特殊工种操作证》，严格执行动火审批制度，严禁乱接电源、乱拉电线；严禁使用大功率灯泡取暖、烘烤衣物；严格按规定使用保险性能好的电加热器；严禁使用未经公安消防部门审批的石油液化气；严禁玩弄、损坏、挪用消防设施和灭火器材；严禁将易燃易爆、化学危险物品带入宿舍；严禁其它*切违反消防规定的行为。

*、乙方单位必须教育员工自觉遵守甲方《集体宿舍管理制度》等规章制度，严禁偷盗、打架、斗殴、酗酒闹事等违法犯罪活动；严禁以任何形式进行赌博活动；严禁男女混居；严禁将外人带进宿舍住宿；亲属探访需凭有效证件，在征得甲方保卫部门或施工现场治安责任人同意并办理住宿手续后，方可住宿。严禁其它*切违反治安管理规定的行为。

*、乙方单位在工程款、人工费结算中与甲方发生矛盾、纠纷，应当协商解决，如协商不能解决的，可以通过法律手段进行解决。乙方单位与下属班组人工费结算（内部分配）发生取闹等方法扰乱社会或正常的工作、生活、办公秩序，严禁使用非法手段冲击有关办公场所、阻扰施工生产。否则，由此而造成的后果均由乙方单位负责。

*、乙方单位内部发生的矛盾激化事件以及乙方擅自招用社会闲散、盲流等人员造成人工费结算等纠纷，均由乙方自行负责处理解决。乙方下属班组、员工因人工费结算等原因到甲方上访、闹事，乙方负责人应立即到场做好疏导、劝说、教育工作，并负责做好人员的回归、撤离等工作。如造成甲方财物人员损伤，均由乙方负责。

*、乙方单位自备的机械设备、电动工具等生产物资以及生活用品，在进场时应登记造册，并经甲方施工现场负责人清点确认（*式*份，甲、乙双方各执*份），在退场时做出门依据。乙方单位应落实有效防范措施，妥善保管自备的生产物资等财物，防止被盗。

*、乙方单位进入甲方施工现场，严禁动用甲方的设备、工具等物资材料，确需动用的，须事先征得甲方施工现场负责人的同意，并办理有关借用手续后，方可使用，违者作偷盗论处。在施工期间，乙方单位的物资材料、生活用品出门，必须凭甲方单位施工现场材料部门开具的出门证，经甲方警卫人员核对无异，方可出门。乙方施工人员携带物品出门，应自觉地接受警卫人员的检查。

*、甲方单位有责任对乙方单位及其施工人员进行治安防范、消防安全等方面的宣传、教育、检查、督促、指导；查处各类违法犯罪、违章违纪案件，发现隐患漏洞及时提供整改意见，并尽可能地为乙方的治安防范、消防安全工作提供方便。乙方单位应积极参加甲方单位组织的治安防范、消防安全活动，自觉接受甲方的检查、督促、指导、积极协助、配合甲方对案件的查处和纠纷调解工作。

*、为保证本协议书有效的贯彻落实，乙方单位必须将本协议书的各项条款内容向下属人员宣讲，并逐级签订治安、消防责任书，做到人人皆知，自觉遵守。凡乙方单位及其人员违反协议有关条款和甲方《治安保卫、防火安全管理》等制度，由甲方按有关规定处理。

**、对违反本协议书第*条各项规定以及甲方其他防火安全管理规定的或发生火灾事故的，由直接责任人（行为人）承担违约金****-*****元，并由乙方承担违约金*****-******元，造成损失的照价赔偿，直至停付工程款（人工费）、清退施工队*（人员）、追究法律责任。

**、对违反本协议书第*、*、*条之各项规定，以及甲方其他治安管理规定的或发生重大刑事案件，持械、群体斗殴等治安案件的，由直接责任人（行为人）承担违约金****-*****元，由乙方承担违约金*****-*****元，直至停付工程款（人工费）、清退施工队*（人员）、追究法律责任，造成财物损失或人身伤害的，照价赔偿或赔偿经济损失。

**、对违反本协议书第*、*条之规定造成*定后果的，参照第**条规定。

**、其他：以上协议如有未尽事宜，均按甲方治安、消防管理规章制度处理。

**、本“治安、消防管理协议书”作为分包（工程、劳务）合同的附件，与合同具有同等效力。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人或委托代表人： 法人或委托代表人：

联系电话： 联系电话：

日 期： 日 期：

附件* 廉洁协议书

承包人：中国建筑第*工程局有限公司（以下简称“甲方”）

分包人： （以下简称“乙方”）

为了保证甲、乙双方合作的公平和公正，预防甲方利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，甲、乙双方经过共同协商，*致认为在双方签订的分供方 合同 （以下简称合同）约定条款的合作基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家和协议双方的合法权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书，以资共同遵守。

第*条 甲乙双方的责任

（*）应严格遵守国家关于工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（*）严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向中建*局主管部门或纪检监督部门举报。

第*条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（*）不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（*）不得在乙方报销任何应由个人支付的**。

（*）不得参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身和娱乐等活动。

（*）不得向乙方介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙方同甲方建设项目有关的经济活动。

第*条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（*）不得以任何理由向甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（*）不得以任何理由为甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员报销应由其个人支付的**。

（*）不得以任何理由邀请甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第*条 违约责任

（*）甲方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（*）乙方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外还应全额赔偿甲方的损失；给甲方造成损失的情节严重的，甲方有权解除分供合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

1、乙方为甲方工作人员及其家属报销应由个人支付的开支**或发放报酬，此事*经查实，乙方应按报销或发放报酬的金额的 5 倍向甲方支付违约金；

2、甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿的，此事*经查实，乙方应按行贿的金额的 5 倍向甲方支付违约金。

第*条　本责任协议书作为甲、乙双方分包（劳务）合同的附件，与分包（劳务）合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任协议书的有效期为甲、乙双方签署之日起分包（劳务）合同结算完成、款项支付完毕时止。

甲方举报电话：****—********

通讯地址：湖南省长沙市中意*路***号中建*局纪检监督工作部

邮政编码:******

邮箱：*********@***.***

甲方：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

附件* 总分包施工单位安全生产协议

总包方（全称）：中国建筑第*工程局有限公司（以下简称甲方）

分包方（全称）： （以下简称乙方）

根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目水稳摊铺工程承包安全管理事项协商*致，共同达成如下协议：

*、工程概况

1.工程名称：沿江快速路*期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程*标段项目

2.工程地点：本项目位于温州市 。

*、分包方资质情况

1.资质证书号码：

2.资质专业及等级：

3.安全生产许可证号码：

4.安全生产许可证复审时间及有效期：

*、分包范围及内容

1.分包工程范围：详见合同协议书第*条内容。

2.分包工程内容：详见合同协议书第*条内容。

*、分包方安全管理目标

（*）事故控制目标

明确包括死亡、火灾、爆炸、工伤、职业病、传染病、食物中毒等控制目标。

（*）现场安全管理控制目标

明确现场管理控制目标，（供参考，不限于，可根据本单位、地区和承包合同的情况进行调整）

1.隐患整改率：***%

2.违章行为纠正率：***%

3.管理人员和工人安全培训率：***%

4.安全生产投入足额及时到位率：***%

5.安全专（兼）职管理人员配备到位率：***%

6.项目负责人、安全专职管理人员安全考核证书持有率：***%

7.特种作业人员有效证件持证率：***%

8.工完场清率：***%

9.自带机械设备、机具合格率：***%

**.自行采购劳动防护用品合格率和配备率：***%

（*）市场行为控制目标

明确包括停工、不良行为记录、建设单位检测、第*方检测等对甲方市场产生不良影响的控制目标。

（*）创优目标

明确各级安全创优需要达到的目标

*、甲方、乙方的责任、权利和义务（供参考，不限于，可根据本单位、地区和承包合同的情况进行调整）

（*）甲方的责任、权利和义务

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法律法规，对施工现场安全生产管理进行监督检查，对施工现场的安全生产负总责。

2.负责制定施工现场总的安全生产制度和操作规程，规范现场的安全管理。

3.负责审查乙方的资质证书、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照的有效性，督促乙方及时办理延期手续。

4.负责协调同*施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理工作。

5.负责编制符合本工程特点的安全技术方案、技术措施；督促劳务分包方（乙方）专项施工方案和安全技术措施的编制、审核、批准工作，组织专业分包方专项安全方案向发包人和监理单位的报审工作，监督专项安全方案的实施。

6.负责向乙方施工作业班组、作业人员进行技术交底和安全交底工作，由双方签字确认，并对实施情况进行监督；监督分包方（乙方）的技术交底和安全交底工作。

7.负责对乙方进场人员进行公司级、项目级安全教育，监督乙方进行班组级安全教育；监督分包方（乙方）的*级安全教育工作；有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

8.负责对特种作业人员的资格进行审查，建立特种作业人员台账和备案档案，对不符合特种作业资格和其他要求的人员可禁止其作业或上岗。

9.根据分包合同约定，为乙方提供符合安全要求的安全防护设施、机械设备、临时用电设施、消防设备设施、仓库、办公设施、生活设施（具体范围以分包合同为准）。

**.对乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行监督，并在进入施工现场前进行查验，合格后方可使用。

**.对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

**.甲方负责组织乙方及相关方，进行施工现场的安全生产的各项验收工作。

**.负责提供安全标志，督促乙方按规定设置安全标志。

**.负责编制施工现场生产安全事故应急预案，并对乙方人员进行交底和培训，并组织应急演练。

**.对乙方分包范围内职业病防护设施的有效性和为作业人员提供个人使用的职业病防护用品进行监督。

**.对乙方施工的工程进行安全检查，对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，并对整改情况进行复查。

**.按规定足额使用安全措施**；对乙方安全措施**投入使用情况进行监督。

**.定期召开生产安全例会，协调解决乙方关于安全生产的意见和要求。

**.负责建立项目部安全管理资料，甲方有权要求乙方提供相应的安全管理资料。

**.不得要求乙方违反安全管理的规定进行作业。

**.有权对分包施工区域进行安全生产和文明施工检查。对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

**.有权对乙方违法、违章、违纪行为，进行现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚。

**.对乙方违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为的人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。

**.对乙方拒不执行甲方指令、安全隐患不整改或整改不到位的，有权进行暂停施工、暂停支付工程款、罚款等处罚，有权责令乙方相关责任人退场。

**.督促指导乙方开展班组开展班前安全活动。

**.按合同约定办理相关保险。（如：负责本项目的安全生产责任保险的投保；督促分包单位工伤保险和意外伤害险的投保等等，依据合同约定的投保责任人确定）。

**.依据分包合同约定收取乙方安全生产保证金，并依据根据考核情况进行予以没收或返还。

**.法规规定的甲方应承担的其他责任。

（*）乙方的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律、法规和甲方的管理制度，建立分包安全生产保障体系；服从甲方统*的协调和管理，对分包范围内的安全生产工作进行落实、检查和管理，对分承包施工区域的安全生产负有全部责任。

2.建立健全本单位安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

3.向甲方提交有效的资质证书、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照，对需要延期的证照，应及时办理延期手续，并交付甲方验证备案。

4.严格按照法规规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将分承包项目再次转包。

5.乙方必须按照法律法规的要求在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。

6.人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息；特种作业人员进场时，还需提交有效的特种作业人员资格证书，并按规定及时组织对特种作业人员参加年审，严禁安排无证人员上岗作业。

7.严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8.乙方必须组织进场人员参加甲方组织的公司级、项目级安全教育，进行班组级安全教育；分包方（乙方）负责本单位进场人员的*级教育；不得安排未经安全教育或安全教育不合格人员上岗作业。

9.乙方组织进场的机械设备、机具、安全防护设施用品、临时用电设施以及自制自建的其他设施应符合国家、地方、行业标准，及时向甲方申报，并对其安全性和使用维护负责，不合格的严禁使用。

**.乙方必须组织人员参加甲方组织的技术交底和安全交底，并在交底记录上签字；分包方（乙方）负责编制所分包工程的各类专项方案、安全技术措施，并报甲方审核备案；分包方（乙方）要对作业人员进行技术交底和安全交底。

**.必须按图纸、标准和规范以及专项安全方案、安全技术措施、技术交底、安全交底和安全操作规程进行作业。

**.负责分包范围内职业病的防治工作，按规定为现场人员配置劳动保护用品，并正确佩戴使用。

**.按合同约定搭设、维护分包范围内的安全防护设施。

**.不得随意拆除施工现场的各类安全防护设施。

**.对甲方提供的各类设施负责按规定使用、维护、保养和维修。

**.根据甲方应急预案的要求，建立救援体系，落实救援措施；参加甲方组织的应急培训教育和应急演练。

**.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险**。

**.接受甲方、发包人（含第*方检测）、监理以及政府主管部门的检查监督，并按整改通知单要求进行整改。

**.根据甲方要求及时提供所需的安全资料。

**.对承包范围内的安全生产进行检查。

**.按规定足额使用安全生产**。

**.参加甲方组织的安全例会。

**.发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

**.承担由于自身原因造成的安全隐患、工作期限延误、安全事故等责任。

**.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议。

**.有权拒绝执行各方违反安全生产法律、法规的指令。

**.对造成后果的违章指令有权检举和控告。

**.及时报告发现的安全隐患。

**.法律法规规定的分包方的其他安全责任。

*、安全管理要求

（*）安全组织机构

乙方应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管 理人员配备办法》（建质〔****〕**号）、行业管理规定、地方主管部门的要求配备安全管理人员。

本条应根据相关法规和合同明确乙方人员配备数量、资格要求、没有到位的责任和处罚。

1.甲方项目安全监督管理部门为 安全部  ，项目安全总监为 。

2.乙方项目负责人：

项目安全负责人：

3.乙方专职生产管理人员应持有建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全考核证书，并具备相关工作能力和素质，满足工作岗位要求。如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后*周内完成换人工作。

4.乙方更换专职安全生产管理人员前，应获得甲方的同意，未经甲方同意乙方不得更换和调离专职安全管理人员。

5.乙方应指定 （安全员）与甲方安全管理部门接口，参与日常安全工作的协调和管理。

6.进场后的 3 个工作日之内，乙方指定的安全员应与甲方项目安全管理部门建立联系。

7.乙方负责接口的安全员是乙方负责人在安全方面的代表，甲方安全管理部门把信息和要求传达到接口安全员，即认为已经传达到乙方负责人。

（*）资格证照管理

明确证照的接收验证流程，延期、复审等要求，没有提供延期复审的责任和处罚。

1.乙方进场时应向甲方项目部提交在有效期内的安全生产许可证、资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照复印件。

2.乙方应按规定做好安全生产许可证、资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照的延期、年审等工作，并在有效期前将延期、复（年）审等证明报送甲方项目部，如未办理复（年）审、延期甲方有权直接终止同乙方的合同关系，限期要求乙方退场，造成的*切损失有乙方承担。

（*）管理人员管理

明确管理人员进场流程，人员资格的确认，不具备要求人员的处理等。

1.乙方应按照投标承诺，组织项目管理人员进场，提交项目全体管理人员名单和从事本岗位相应的资格上岗证、安全生产教育培训上岗证等有效证件。

2.乙方管理人员应具备相关工作能力和素质，满足工作岗位要求。如不能胜任工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后*周内完成换人工作。

（*）人员基本素质

1.乙方保证进场人员的基本素质满足以下要求：

1)身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病、职业病和其他影响正常工作的严重疾病；

2)无刑事案件牵连；

3)无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习；

4)文化程度（教育水平）：普通工种须具有小学以上，特殊工种须具有初中以上；

5)工作经验（经历）与所从事的工种相适应；

6)年龄**~**周岁，特种作业人员、重体力劳动等作业人员不超过**岁。

2.乙方对入场人员基本素质负责，并承担因人员基本素质不符合上述基本要求而导致的*切后果。

3.甲方有权对乙方入场人员的基本素质进行抽查或审查，入场审查或施工过程中发现乙方人员不能满足上述基本要求时，有权要求乙方作退场处理。

（*）作业人员管理

明确作业人员进出场的流程，需要提供的资料、资格证的要求，需要办理证照的责任方、**，不合格人员的处理。

1.乙方组织作业人员时，应及时向甲方如实提交进场人员名单及相关信息，包括进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息，特种作业人员还需提交特种作业人员资格证编号和有效期。

2.乙方应在人员进场的同时向甲方提交进场人员的身份证复印件以及特种作业人员资格证原件。

3.乙方应按规定及时组织特种作业人员参加延期复核，并将延期复核合格的证明资料报送甲方备案。

4.乙方严禁安排无特种作业资格证人员和未进行延期符合人员以及延期符合不合格人员上岗作业，如果乙方擅自安排无证人员从事特种作业，由此造成的*切后果由乙方承担。

5.甲方有权对无证作业人员进行处罚，对不服从管理的人员甲方有权要求乙方作退场处理。

（*）安全教育培训

1.甲方根据乙方提交的进场人员名单及时进行公司级、项目级安全教育，乙方应按规定进行班组级安全教育。

2.甲方要对参加教育人员进行考核，考核合格方可进场作业。

3.乙方不得安排未接受安全教育的人员上岗作业。

4.因乙方原因进场人员没有接受安全教育上岗作业发生事故的，乙方承担责任。

（*）乙方自带进场设备设施管理

明确乙方自带设备进场安装验收的流程，需要提供的资料，不符合要求机械设备的处置，因设备机械管理不到位的责任方。

1.乙方应确保自带进场设备设施的安全技术性能符合国家、地方、行业标准要求，其机械性能良好、安全防护装置齐全灵敏可靠，国家淘汰的设备设施不得进场。

2.乙方自带进场设备设施进场时要如实向甲方申报，包括名称、品种、规格型号、生产厂家、出厂年月、出厂编号、使用年限等。并附有机械设备厂家的资质，设备检测报告和出厂合格证。

3.乙方对自带进场设备设施自检后，并经甲方、乙方、监理*方共同验收合格后方可投入使用。不符合安全要求的甲方有权拒绝进场。需进行安全检查的设备设施包括：

施工机具：包括电焊机，切割机，木工机具，钢筋机具，砼振捣机具，构件加工机具，水泵等。电焊机开关箱必须配备专用*次降压保护器。

登高架设工具：包括各种梯子，简易吊笼，挂式操作平台等。

起重工具：包括*斤顶，葫芦，吊索绳，卡环等；

手持电动工具：包括手电钻，手动打磨机等。

4.乙方自带进场设备设施安装完毕后要通知甲方进行验收，验收合格后方可使用。

5.乙方负责自带设备设施的使用、维护、保养工作，对设备设施的安全技术性能负责。

6.甲方在有权对乙方自带进场设备设施在施工过程进行检查，当发现乙方自带进场设备设施不能满足安全要求时，有权要求乙方进行整改或作退场处理。

7.乙方自带进场设备设施未向甲方申报验收、未进行验收、验收不合格使用，或带病使用等情况造成事故的，乙方承担事故责任和损失。

（*）安全防护设施管理

明确安全防护设施的搭设方，乙方搭设安全防护设施的标准和验收流程，甲方移交乙方的安全防护设施的接收、管理要求，安全防护设施因施工需要拆除、更改流程以及恢复要求，没有安全防护设施以及安全防护设施不符合要求的责任方等等。

1.施工现场必须先防护，后作业，甲乙双方要根据合同约定搭设安全防护设施，甲乙方均不得在安全防护设施未搭设、搭设不符合要求、安全防护设施未验收的情况下安排作业人员作业，由此造成的事故由安排人员作业的*方承担责任和损失。

2.乙方根据合同约定，按照安全防护方案和安全标准化图集要求，搭设安全防护设施，并对其进行维护。

2.乙方搭设的安全防护设施施工完毕后要通知甲方进行验收，验收合格后方可安排人员作业。

3.甲方可就在乙方施工部位搭设安全防护设施的安全管理工作，同乙方办理移交手续，移交给乙方管理。乙方必须严格按相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全管理工作，如因移交部位乙方的安全管理工作不到位，造成的人员伤亡、损失，则由乙方承担全部经济、法律责任。

4.乙方不得擅自拆除、改造安全防护设施，如因施工需要，乙方需向甲方提出申请，经甲方同意，采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、改造，施工完毕后要立即恢复安全防护设施。

5.乙方有权在甲方安全防护不到位的情况下拒绝作业。

（*）临时用电管理

明确用电接入点的提供，配电设施的要求及验收要求，维护要求及责任方，不合格的处理要求，违规用电的责任方。

1.本工程安全防护设施由甲方提供，日常维护和作业面防护由乙方负责；

2.施工用电从电源到*级配电箱由甲方提供，*级配电箱以下的部分由乙方负责；

3.乙方自备配电设备设施要满足相关规范标准的要求，并经甲方验收合格后方可使用，不合格或未经验收的*级箱不得使用。电焊机开关箱必须配备专用*次降压保护器。

4.甲方发现乙方用电不符合要求，有权要求乙方整改、拆除、退场。

5.因乙方不按规定用电造成的事故，乙方承担相关的责任和损失。

（*）库房管理

库房的搭设流程和要求（平面布置要求、搭设技术要求），验收要求，储存管理要求，维护管理要求，甲方提供给乙方的库房的使用、维护和管理要求，库房值班要求，库房管理发生事故责任方。

1.乙方在现场需搭建库房、工棚时，必须提前向甲方提出申请，经批准方可进行施工。所建库房和工棚必须符合工程防火设计规定。

2.甲方提供给乙方使用的库房，应办理移交手续。

3.乙方负责自建库房、甲方提供库房的管理、使用、维护，设专人进行管理。

（**）职业健康和劳动防护用品管理

职业病健康检查责任方，职业危害告知要求及责任方，劳动防护用品的配备方（根据合同约定），乙方采购、发放的劳动用品要求，验收要求及责任方，未给作业人员配备劳动防护用品的责任方及责任。

1.乙方应提供从事有职业危害危害人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查证明。职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

2.乙方不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。甲方对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。

3.甲方应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

4.对产生严重职业病危害的作业岗位，甲方应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明。

5.乙方要根据合同约定，为从事职业病危害岗位人员提供个人使用的职业病防护用品。

6.甲方、乙方要根据合同约定为作业人员提供的劳动防护用品，劳动防护用品的质量要符合国家、地方、行业的相关规定。

7.乙方进场的劳动防护用品应报甲方验收，不符合要求的不许发放使用。

8.乙方要监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

9.甲方有权对乙方发放使用的安全防护用品进行检查，如果检查发现不符合要求的有权要求乙方进行整改。

**.未发放劳动防护用品造成的事故，由合同约定的发放方承担责任。

**.甲方应将存在职业病危害告知乙方。

**.如果没有职业病履行告知、体检、防护等责任的*方对所造成的职业病危害后果承担责任。

（**）施工现场安全管理

专项施工方案和安全技术措施编制的责任方，编制审核要求，乙方编织的专项施工方案和安全技术措施报甲方的要求，技术交底和安全交底的责任方，现场作业条件确认的流程，危险区域作业的监护要求和责任方，危险性较大分部分项工程施工的带班作业要求和带班责任方人员，紧急情况下的要求。

1.乙方项目管理人员进场后甲方应对乙方管理人员进行有关项目安全管理的交底。

2.乙方要组织作业人员参加甲方组织的技术交底和安全交底。单乙方人员有异动时，应及时通知甲方，接受甲方的技术交底和安全交底；没有接受技术交底和安全交底的人员乙方不得安排现场作业。

3.现场作业前，甲乙双方对施工现场安全条件的确认。乙方有权拒绝在不具备安全条件的作业场所作业。

4.乙方必须按图纸、标准和规范以及甲方的专项安全方案、安全技术措施、技术交底、安全交底和安全操作规程进行作业。

5.在危险区域作业时，乙方要设置专人进行安全监护；危险性较大工程施工过程中，乙方现场负责人必须带班作业。

6.但发现直接危及人身安全的紧急情况时，乙方有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。

7.乙方在施工过程中不得随意拆除施工现场的各类安全防护设备设施。

8.作业现场施工过程中发现的安全隐患，乙方应及时通知甲方，甲方应作出整改要求。

（**）消防管理

消防责任区（作业区、库房、生活区、食堂以及非分包方作业方的公共区域）的划分，消防设施及器材的配备维护要求和责任方，动火作业的要求和管理流程，消防培训教育，发生火灾的责任方。

1.乙方要做好所承担施工区域以及生活区、办公区的消防安全工作。

2.乙方在进行动火作业前应向甲方提出申请，经甲方批准，在采取了相应的安全措施后方可进行动火作业，未经批准不得进行动火作业。

3.乙方不得损坏施工现场、生活区、办公区的消防设施器材。

4.甲方按规定设置消防设施、消防器材。

（**）班前安全活动

明确乙方班前安全活动开展的要求，监督要求。

1.乙方要在每日作业前开展班前安全活动，甲方对乙方班前安全活动进行指导监督。

2.乙方要将班前安全活动记录报甲方备案。

（**）食堂管理

明确食堂的设置要求及标准（明确相关的法规和标准），食堂卫生许可要求及办理责任方，炊事人员的体检要求和持证要求，食堂管理的要求，发生食物中毒的责任方。

1.乙方设置的食堂要满足相关法律法规、标准的要求。

2.乙方应办理相关部门的许可证，炊事人员必须体检合格并持证上岗。

3.乙方应根据相关法法规和标准建立食堂管理制度，并遵照执行。

（**）生活区管理

生活区的设置要求（平面布置要求、搭设技术要求），验收要求，甲方提供给乙方使用的生活区的安全管理要求，人员入住要求，日常管理要求，用电管理要求，损坏赔偿要求，发生事故的责任方。

1.甲方应将生活区管理的相关要求告知乙方。生活区的管理必须满足《建设工程施工现场环境与卫生标准》（******）的规定。

2.乙方不得在在建工程内安排人员住宿。

3.乙方不得在现场和生活区留宿与本工程无关的人员和职工家属。集体宿舍禁止男女混居。

（**）应急管理

甲方应急预案告知乙方的流程，甲乙方应急工作的接口，乙方建立应急机构的要求，乙方应急预案编制，应急设施的配备维护责任和要求，应急培训和演练的要求。

1.甲方应将本项目的应急预案告知乙方，明确乙方在应急过程的工作职责和要求。

2.甲方有权要求乙方建立应急机构。

3.乙方要按规定参加甲方的应急教育、培训和演练。

4.乙方不得损坏甲方的应急设备设施。

（**）安全保证金

明确安全保证金缴纳的标准或金额，安全保证的扣除、没收条件，安全保证金的返还。

1.乙方要根据合同约定缴纳安全保证金。

2.工程完工后，如乙方顺利地完成了甲方了下达的各项安全目标及指标，甲方将全额返还保证金给乙方。如乙方未完成甲方下达的生产安全目标，则甲方有权没收乙方的安全保证金。

（**）安全保险

明确各类保险（安全生产责任险、工伤保险、意外伤害保险）的投保责任方，必须投保的岗位和人员，协助保险理赔的要求。

1.甲方负责办理安全生产责任险。

2.乙方要为从事危险作业人员办理意外伤害保险。

3.工伤保险必须覆盖所有作业人员，乙方人员工伤保险采取如下方式解决：

☑ 甲方统*购买，乙方根据合同额或人数承担相应**；

□ 甲方统*购买，乙方不承担**；

□乙方自行购买，保险资料报甲方备案。

4.乙方要协助甲方进行保险理赔。

（**）安全检查

甲方安全检查和隐患排查工作制度及对乙方的要求，乙方安全检查的要求，隐患的处置要求（包括纠正、停工、罚款、责令人员和设备退场等等），隐患整改“*定”责任方，隐患造成的损失承担方，因隐患导致事故的责任方。

1.乙方应建立安全检查制度，对分包区域每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告。

2.乙方项目负责人、专职安全管