焦作车务段焦作车站（南站房）高铁站区安全环境整修项目发包公告

（项目编号：*****-****-****-**）

*．发包条件

  本发包项目焦作车务段焦作车站（南站房）高铁站区安全环境整修已由******************批准建设，发包人为****************** 。项目己具备发包条件，现对该项目进行公开发包。

*、项目概况：

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

项目名称：焦作车务段焦作车站（南站房）高铁站区安全环境整修

项目地点：焦作车站南站房

项目概况：

1. 拆除院内原有混泥土地面***㎡。
2. 院内地面整治。
3. 院内环境整治。

发包范围：经******************批准的设计文件及发包文件的所有内容。

计划工期：**日历天。

包段划分：发包范围按*个包段划分。

*、承包人资格要求：

1、承包人必须是中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人。且必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

2、本次发包要求承包人须具备承接本工程所需的房屋建筑工程施工总承包*级或以上级别施工总承包资质，具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3、本次发包不接受联合体承包。

4、工程交验时发现施工质量不符合发包文件要求，中包人承担由此引起的所有责任并进行赔偿，发包人有权取消合同；

5、投标人能积极履行保障农民工工资支付条例要求，提供《不拖欠农民工工资承诺书》，承诺事项应包括已与农民工签订书面的劳务合同，已设立农民工工资专用账户，按时发放农民工工资等内容；

6、法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起3年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；

7、本次评审为资格后审，相关事项及要求以发包文件为准。

8、评审会前，承包人运用企查查***进行关联度查询，防止围标。

*、公示、报名及获取发包文件：

1、凡有意参加承包者，请于 **** 年1月 ** 日至 **** 年 1 月 **日，每日上午 8 时至 ** 时**分，下午 ** 时**分至 **时（北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段客运科办公室(***房间) 现场递交并登记。

2、现场递交报名资料完成后，发包人组织对承包人的相关资质进行审查，现场审查合格后向承包人发放发包文件；如现场审查资格不合格，发包人向承包人说明原因。

3．发包文件领取时间：****年1月 **日**时前，地点位于焦作车务段客运科办公室（***房间）。

4.承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6、发布公告的媒介：本次发包将在*******”网络发布。

*、联系方式：

1.发包人：****************

2.地址：河南省焦作市解放区车站街**号。

3.邮编：******

2.联系人：**

3.联系电话：****-*******

4.电子邮件：*********@**.***

******************

****年1月**日