广南支干线梧州压气站增加压缩机组工程***总承包
本招标项目广南支干线梧州压气站增加压缩机组工程***总承包已由************************批准建设,项目业主为************************,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为***%,招标人为************************。项目已具备招标条件,现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2.1建设地点
广西梧州市龙圩区大坡镇梧州压气站。
2.2建设规模及主要建设内容
广西梧州市龙圩区大坡镇梧州压气站。
2.3计划工期
计划开工日期:以经发包人确认并下达的开工日期为准;
计划完工日期:****年3月**日。
2.4标段划分:不划分
2.5招标范围
广南支干线梧州压气站增加压缩机组工程施工图设计、采购清单内的物资采购(除甲供物资清单内的物资以外均乙供)和施工总承包。
具体以合同内容为准。
2.6本次招标设最高投标限价。
最高投标限价为:****.***元人民币(其中工程费****.***元,含9%增值税;施工图设计***.***元,含6%增值税)
2.7质量要求:合格,达到设计要求,无质量、安全事故事件发生,符合国家和行业现行有关施工及验收规范。
1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具备合格有效的营业执照;投标人若为事业单位的,提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。须提供证书影印件。投标人须同时具备设计和施工资质。
1.2设计须具有工程设计石油天然气行业甲级及以上资质。须提供证书影印件。
1.3施工须具备石油化工工程施工总承包*级资质、有效安全生产许可证、***级长输管道安装许可证。须提供证书影印件。
*2.人员要求
2.1项目经理:具有*级注册建造师执业资格证(机电工程专业);且具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类);须提供证书影印件;且须书面承诺(格式自拟)在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
2.2 技术负责人:具有工程序列中级及以上技术职称;须提供证书影印件;且须书面承诺(格式自拟)在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人;
2.3 专职安全员:具有不少于1名专职安全员,须具备安全生产考核合格证书(C证)。须提供证书影印件。、
2.4 设计负责人:具有中级及以上技术职称。须提供证书影印件。
2.5 投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、设计负责人、专职安全员等主要管理人员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件(需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明),同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。(退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替)
因行政机关发文*段时期内缓缴或免缴社会保险的,投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件,并做说明,未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的,其结果由投标人自行承担。
*3. 投标人业绩要求
无
*4.投标人财务要求
投标人需提供会计师事务所对投标人出具的****年度审计报告扫描件,经测算若投标人为资不抵债的,投标将被否决。若为事业单位投标,提供相关财务证明资料,经测算若投标人为资不抵债的,投标将被否决。
*5.其他要求
5.1本项目接受联合体投标。
组成联合体投标的,应提供联合体共同投标协议,并遵守以下规定:
(1)明确联合体牵头人以及各方的权利义务;
(2)招标文件对牵头人及联合体各方均有同等的作用;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。
*6.承诺要求
投标人应承诺近*年内(****年1月1日至投标截止日止)未发生以下情况或失信行为:
(1)发生造成3人及以上死亡,或者**人及以上重伤,或者*****元以上直接经济损失生产安全责任事故
(2)因环境污染直接导致3人及以上死亡或**人及以上中毒或重伤的;因环境污染疏散、转移人员****人以上的;因环境污染造成直接经济损失****元以上的;因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的;因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的;Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致**人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成小范围辐射污染后果的;造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。
(3)投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施;
(4)被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工,以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷,并被法院判为败诉。
(5)类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。
投标人须提供承诺书(若为联合体,牵头人需承诺)。
*7.信誉要求
投标人具有良好的商业信誉,截至开标当天不存在以下情况:
7.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态;
7.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为;被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格;
7.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站(***.****.***.**)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单;
7.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)列入失信被执行人;
7.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(****://****.******.***.**/*****/*****/*****)列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的;
7.6在近*年(****年1月1日至投标截止日止)内,投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的(以裁判文书网网站(******.*****.***.**)发布的判决生效日为准);
7.7 在近*年(****年1月1日至投标截止日止)内,投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工,或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。
7.8投标人在近*年(****年1月1日至投标截止日止)内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为;未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
7.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**)、信用中国(网址: ****://***.***********.***.**/)、裁判文书网网站(******.*****.***.**)以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性;核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
不满足以上投标人资格要求条款的,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标的潜在投标人,请于 **** 年**月**日**:**:**至 **** 年**月**日**:**:**(北京时间,下同),登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。
① 登录中国石油电子招标投标交易平台(网址:****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****)在线报名(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核,审核通过后登录平台在“可报名项目”中可找到本项目并完成在线报名,具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节,有关注册、报名等交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话:**********);
②登录招标文件自助购买系统(网址:****://****.***********.***/)完成购买招标文件相关操作,建议使用****** ******浏览器登录。
投标人可以下载投标商操作手册根据手册相关要求进行缴费。
③潜在投标人在购买招标文件时,应确认投标人名称、地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱及邮编等基本信息准确无误,招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的*切后果由投标人自行承担。
4.2招标文件按项目售价为2**元人民币/标段,请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,售后不退,应自负其责。
4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作(在线报名和自助购买文件)后,潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
4.4潜在投标人在招标文件自助购买系统上付款成功后,可在订单详情中通过微信扫码下载标书费电子发票,不再开具纸质发票。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作,需要使用U-***完成投标工作,所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-***。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下:
登录中国石油招标投标网首页:*****://***.***********.***“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台****办理通知公告及操作手册”,即可下载“****办理通知公告及操作手册.***”。
对于****年5月**日前已办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-***供应商需要对原U-***进行灌章才能在新电子招标投标平台进行投标,****年5月**日以后办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-***供应商,需要重新办理新电子招标投标平台U-***。为保证供应商U-***在新平台可用性,对于已办理U-***但无法辨别U-***能否在新电子招标投标平台使用的供应商,************将提供查询服务(联系电话:********** 语音导航转 电子招标平台)。需要办理U-***或灌章业务的供应商,可自主选择到************或昆仑银行办理。
5.1 所有投标文件应于投标截止时间(投标截止时间及开标时间,下同) **** 年11月9日 ** 时 ** 分之前经加密后上传至中国石油电子招标投标交易平台。请投标人注意:为确保投标有效,对于使用“投标客户端”编制的投标文件,在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后,确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认,当前状态是“已确认”,并且下方出现“撤标”按键,才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功,请投标人密切关注!如在投标截止时间前未能成功上传投标文件,投标将被拒绝。(为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件,建议投标人提前2日递交投标文件)具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。
5.2 投标人应在投标截止时间前提交投标保证金,投标保证金金额: *元人民币/标段。投标保证金形式:分标段自助递交(投标人可以下载投标商操作手册根据手册相关要求进行缴费,网址:****://****.***********.***/,原交易平台中投标保证金缴纳记录无需关注)。
5.3 开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标平台(所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式)。
本次招标公告在中国石油招标投标网(****://***.***********.***)上发布。若为依法必须招标项目,本次招标公告将在中国招标投标公共服务平台(****://***.*************.***)、中国石油招标投标网(****://***.***********.***)上发布。
注:本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息,以接受社会监督。若有造假,将按照法律法规及本招标文件相关规定处理,请投标人认真核实投标资料,确保真实无误。(详见投标文件格式中公示信息表)
招标机构:***************
地 址: *川省成都市青羊区小关庙街6号
联 系 人:*** 邮政编码:******
电 话:***-********
邮 箱:**_***@***.***(优先通过邮件方式联系)
财务咨询:*** ***-********
网站注册、U-***办理及平台操作指导:
咨询电话:**********
交易平台运营机构:************
能源*号网站邮箱:***********@****.***.**
请务必在操作前认真阅读操作手册,如有疑问再在工作时间咨询。
***************
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
****年**月
联系客服
APP
公众号
返回顶部