新乡机务段段内西院绿化工程施工总价承包发包公告
发包编号:*****-****-**
新乡机务段段内西院绿化工程已郑州局集团公司财务部批准建设,资金来自集团公司运营成本资金,项目出资比例为***﹪,发包人为中国铁路郑州局集团公司新乡机务段。项目已具备发包条件,现对该项目施工进行发包。
2.1建设地点:河南省新乡市。
2.2项目概况:
1.绿化面积****㎡。
2.中心景观花坛路缘石采用拆除既有路缘石后进行恢复。
3.绿化范围内栽种苗木,中心景观花坛内增设透水砖道路***㎡。
4.预留灌溉取水口。
5.局部增设草坪灯。
6.不包括施工图中的“***㎡混凝土地面硬化”。
2.3工期:计划工期**日历天。
2.5标段划分:本次施工发包共分为*个标段,标段号:******-**。
3.1 基本要求:中华人民共和国境内合法注册的独立法人;具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求:本次发包要求竞包人须备建筑工程施工总承包*级及以上资质或市政公用工程施工总承包*级及以上资质。
3.3业绩要求:竞包人应具有****年1月1日以来完成2项****及以上类似工程施工业绩;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求:竞包人拟派项目经理须具备建筑工程*级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求:在****年~****年(近2年)中平均营业收入不应小于****元;竞包人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于****元。
3.6社会信誉要求:(1)具有良好的社会信誉,近*年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前*年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。(2)竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。(3)竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的*(具体数量)个标段竞包。
4.1凡有意参加竞包者,请于****年6月**日至****年6月**日,每日上午**: **时至**:** 时,下午**:**时至**:**时(北京时间,下同),登录中国铁物电子招投标平台(*****://***.*******-*****.***.**/)完成注册并线上支付标书款,即可自行下载发包文件。
4.2发包文件每套售价***元,售后不退。
4.3 本项目发包文件不提供邮寄。
5.1竞包文件递交的截止时间(竞包截止时间,下同)为****年6月**日**时**分,地点
为:郑州市管城回族区货站街***号郑州铁路物资有限公司***会议室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件,发包人不予受理。
本次发包公告同时在国铁采购平台(*****://**.*****.**/)、中国铁物电子招投标平台(*****://***.*******-*****.***.**/)(发布公告的媒介名称)上发布。
发包人:******************
地址:新乡市中同街***号
联系人:**
电话:****-*******
发包代理机构:************
地址:北京市海淀区复兴路**号国海广场C座7层
联系人:**、秦继伟
电话:***********、****-********
电子邮件:**********@***.***
****年6月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部